工程款拿不到怎么办，有购房合同签订后拿不到，有欠条，是工程机械款，己经2年了，是外省人

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-03-16 22:01 标签： 欠条合同
工程款没有签合同，打了欠条，现在欠条上的还款日期早到期了，老板一直说没钱，找不到人了怎么办_百度知道
工程款没有签合同，打了欠条，现在欠条上的还款日期早到期了，老板一直说没钱，找不到人了怎么办
我有更好的答案
只有起诉他了
其他类似问题
为您推荐：
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁工程延期能否加工程款_百度知道
工程延期能否加工程款
工程延期应该看原因，是否增加工程款，要根据具体情况。1、因不可抗力造成延期（如：自然灾害）合同甲乙双方都不构成违约。2、合同有约定的，是否增加按照合同约定履行。3、承包方由于自身管理原因造成延期的，不但没有理由增加工程款，一般要承担一定责任。4、由于发包方原因造成延误工期的，根据洽商增加工程款。
其他类似问题
为您推荐：
深圳冯律师：如果你能证明停工是甲方原因，看合同约定，停工多长时间你有合同解除权？如果有这样类似的约定，你不做了就不构成违约。甲方违哗缉糕垦蕹旧革驯宫沫约，当然是有赔偿责任。
其他5条回答
一、施工工期在甲方原因造成的拖延，施工方可以要求施工工期相应顺延。二、合同没有施工工期拖延赔偿风险自负相应条款的，可以向甲方要求赔偿，赔偿的金额是误工费、设备租任费等。至于信息价有合同的哗缉糕垦蕹旧革驯宫沫按合同规定，没有的按施工期信息价平均。三、工期拖延的确定，甲方未出停工通知单的，施工方应在甲方原因造成工程停工7日后向甲方发函。乙方如果这道手续没做那就有点乐了。
如果是对方的原因延长工程，可以要求对方增加工程款。你们之间合同对工程延期有没有明确约定，对违约条款是怎么约定的。科云律师团周律师
没有定违约条款，现在的这个价钱工程已做不出工资了，该怎么办呢？
按正常是这样的,看你的问题基本了解了情况你可以向甲方提出赔偿(人员的窝工,机械的窝工,和管理费具体费用请参考你们当地的计价方法)如乙方提出停工,就要向甲方发文,甲方不回复就参照工程法规处理希望对你帮助还有就算现在叫你开工,你也是可以叫他们赔人工,机械,管理费的
作为施工单位，你现在就应注重收集由于甲方原因导致工期延误的证据了，否则你还有可能需要承担延误工期的责任风险。如果能证明是由于甲方原因导致工期延误你是可以主张人工费、机械设备费等相关费用的。至于材料涨价的风险如何承担的问题主要还得看你们在施工合同是怎么约定的。在没有这方面约定的情况下，如果在由于甲方原因导致工期延误且在延误期间建筑材料涨价特别明显，也可以向法院提出这方面的主张，法官可能会根据具体情况作适当的裁量。
工程延期一般根据合同只有扣工程款，不会增加的。像你这种情况，由于甲方造成的延期损失，应该由甲方担负相应责任。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我的是工程款有合同 但是不详细 施工后 他给我出个欠条但是总不给我钱现在找不到人了_百度知道
我的是工程款有合同 但是不详细 施工后 他给我出个欠条但是总不给我钱现在找不到人了
他也同意了
就这样我是给他做的
他说让我先垫付他过几天就给我
就这样我给垫付了1我的是工程款有合同
但是合同不详细没有具体的付款方式也没有说明多少钱？
我现在要怎么做
证据补充。2万但是他始终也没有给我一分钱 所以我也就不给他做了 他给我出了一个欠条
我也找他要了很多次的钱
以前他总是说在等等
现在又说年前就给了
但是这一周多都打不通他电话了
我也不知道他家听说是刚搬家了
但是我知道他在工地还有点钱没有结算给他
我要怎么做才能快速的拿到钱
要是他把开发商的钱拿到走人了 我找不到是不是就没有办法了呢 ，但是没有施工前我就不承包了
我有更好的答案
要求发包人在未支付款项范围内承担还款责任对待这样的不诚信人，同时交发包方也同时列为被告，应该尽快起诉解决
其他类似问题
为您推荐：
合同的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁工程没合同，也没欠条，甲方不承认，我有人证，还有工程图纸，法院说证据证明不了，我该怎么要回工程款？_百度知道
工程没合同，也没欠条，甲方不承认，我有人证，还有工程图纸，法院说证据证明不了，我该怎么要回工程款？
“报名表”等招用记录，认定双方存在劳动关系时可参照下列凭证： 　　(一)工资支付凭证或记录(职工工资发放花名册)、缴纳各项社会保险费的记录; (五)其他劳动者的证言
比如有公司名称的工装、有你名字和公章的文件; 　　(二)用人单位向劳动者发放的“工作证”、考勤记录。想办法收集下面的证据 用人单位未与劳动者签订劳动合同; 　　(三)劳动者填写的用人单位招工招聘“登记表”、同事证言（离职在职的都可以）; 　　(四)考勤记录、工作证或工作牌（最好盖有公章）、社会保险缴费记录、“服务证”等能够证明身份的证件、工资条、社会保险缴纳记录、录音录像或者其它有你名字和公章的文件等（其中有公章的工作证拿到合同的原件吧、工资卡，如果上面有你的签名就好了
知道智能回答机器人
我是知道站内的人工智能，可高效智能地为您解答问题。很高兴为您服务。
其他类似问题
为您推荐：
其他3条回答
合同，只有人证和物证都齐全才有百分百的把握赢回你的工程款。一张图纸不能作为物证，所以你要想办法弄到物证，就贫一张图纸和人证确实证据不足
物证是楼不可以啊？
按理来说是可以证明的，但是在这种复杂情况下，恐怕还需要其他物证～
如果说楼房也算物证，那么随便一个人随便去找个证人和一幢楼房说是你们这些工人建筑的，但是工程款却无法拿到。你说你会相信吗？
确实证据不足
除非老板亲口说了
我能给你打电话吗
你是律师吗
这里面不少事呢
谈不上，你的事情我只能给些建议
你也帮我分析分析
我加你微信吧
对不起，我很少玩微信的
分析倒是可以的
但是你的问题，我也无能为力
1,再收集证据。工程没有工作量证据？2，上诉。
工程是楼，也有图纸，这证据充足吗
工程是楼，是你造的。你应该有图纸、材料等书面证据来证明。要求对方提供他们造的书面证据。
他也不拿出来啊
他也不拿出来，有利于你。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁第7章 工程合同收入的核算_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员，立省24元！
评价文档：
第7章 工程合同收入的核算
上传于||文档简介
&&长​沙​理​工​大​学​施​工​企​业​会​计​P​P​T
大小：208.00KB
登录百度文库，专享文档复制特权，财富值每天免费拿！
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 欠条合同 的文章

 

随机推荐