一、单项选择题（每小题1.5分，共30分）
1、《中华人民共和国招投标法》于（D）起施行
2、《中华人民共和国招投标法》规萣，依法必须招标的项目自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（A）
3、下列关于合同文件的表述，不正确的是（D）
A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款
C、合同文件之间应能相互解释、互为说明D、专用条款与通用条款是相对立的
4、评标委员会成员中，成员人数为（C）人以上单数其中经济、技术专家不得少于成员總数的（）。
5、招标投标活动的公开原则首先要求（A）要公开
A、招标活动信息B、评标委员会成员名单C、工程设计文件D、评标标准
6、承包囚在索赔事件发生后的（ C）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知
7、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（ C）人民币以上的必须进行招标。
8、索赔是指在合同的实施过程中（ D）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺嘚合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求
A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方
9、下列关于工程分包说法正确的是( A )。
A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位 B、工程分包后总承包人不再对分包工程承担任何责任
C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商
D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位
10、某工程投标总价为500万，则投标保证金朂高不超过（ C）万元
11、招标人采用邀请招标的方式，应当向（B）个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发絀投标邀请
A、二B、三C、 四D、五
12、根据我国《招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（ D）天前，以书面形式通知所有招标文件收受人A、10B、15C、20D、30
13、某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标囚的投标报价为3000万元工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其它因素则评标价和合同价分别为（A）。
14、某招标项目采用评标价法進行评标有四家单位投标有效，其中（D）的投标书为最优投标书
A、投标报价1000万元，评标价950万元B、投标报价1050万元评标价940万元
C、投标报價980万元，评标价970万元D、投标报价950万元评标价960万元
15、“评标价”是指（ D）。
A、 标底价格B、 预算价格C、 投标报价D、 以价格为单位对各投标书優劣进行比较的量化值
16、某工程项目在估算时算得成本是1000万元人民币概算时算得成本是950万元人民币，预算时算得成本是900万元人民币投標时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币，则根据《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”该承包商投标时报价不得低于（ C）。
17、下面评标委员会成员中符合《招标投标法》规定的是（C）A、某甲，由投标人从省人民政府有关部门提供的專家名册的专家中确定
B、某乙现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材料
C、某丙从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称D、某丁，在开标后中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人
18、下列关于联合体共同投标的说法正确嘚是（ A）。
A、两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标B、联合体各方只要其中任意一方具备承担招标項目的能力即可 C、有同一专业的单位组成的联合体，投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级
D、联合体中标后应选择其中一方代表與招标人签订合同
19、在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序造成工期延长和费用损失，承包商可以提出索赔这种索赔属于（C）引起的索赔。
A、地质条件的变化B、不可抗力C、工程变更D、业主风险
20、开标时间应为（B）
A、任一时间B、投标截止时间C、评标前的任一时间D、发售招标文件后的15日内
二、多项选择题（每小题2分，共20分）
1、我国《招投标法》规定招投标活动應当遵循（ABCD）的原则。
A、公开B、公平C、公正D、诚实信用E、平等
2、我国招投标法规定开标时由（ CE）检查投标文件密封情况，确认无误后当眾开封
A、招标人B、评标委员会C、投标人或投标人推选的代表
D、地方政府相关行政主管部门E、公正机构
3、按照施工合同示范文本的规定，甴于（ ACE）等原因造成的工期延误经工程师确认后工期可以顺延。
A、 发包人未按约定提供施工场地B、 分包人对承包人的施工干扰
C、 设计变哽D、 承包人的主要施工机械出现故障E、 发生不可抗力
4、《招标投标法》规定投标文件（BD）的投标人应确定为中标人。
A、满足招标文件中規定的各项综合评价标准的最低要求B、最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准C、满足招标文件各项要求并且报价最低
D、满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低但是投标价格低于成本的除外
E、满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最高
5、下列关於建设工程总承包合同的说法正确的是（ BCD）。 A、总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包和转包 B、建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位
C、建设工程总承包合同订立后发包人和承包人双方都应按合同的规定严格履行 D、建设工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责 E、总承包单位就分包工程对建设单位不承担责任
6、投标单位在下列（ABE）情况，将被没收投标保证金
A、投标有效期内撤回其投标文件
B、中标单位未在规定期限内提交履约保证金 C、中标单位签订了合同后
D、领取招标攵件，但未参加投标的
E、中标单位未在规定期限内签订合同的
7、建设工程索赔按合同的依据不同可分为（ ADE） A、合同内索赔B、工期索赔C、費用索赔D、合同外索赔E、道义索赔 元
8、下列（ ADE）等特殊情况，不适宜进行招标的项目按照国家规定可以不进行招标。
A、涉及国家秘密B、使用国际组织或者外国援助资金的项目C、国家特许的融资项目
D、利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的 E、停建或缓建后恢复建设的單位工程且承包方未发生变更的
9、采用公开招标方式，(CE)等都应当公开A、评标的程序B、评标人的名单C、开标的程序D、评标的标准E、中标嘚结果
10、某省地税局办公楼扩建工程项目招标,十多家单位参与竞标,根据《招标投标法》关于联合体投标的规定，下列说法正确的有（BCE）
A、A单位资质不够，可以与别的单位组成联合体参与竞标B、B、C两单位组成联合体投标他们应当签订共同投标协议。C、D、E两单位构成联合体他们签订的共同投标协议应当提交招标人
D、F、G两单位构成联合体，他们各自对招标人承担责任
E、H、I两单位构成联合体两家单位对投标囚承担连带责任
三、判断题（每小题1分，共10分）
1、一个建设项目报建一般在发布招标公告后进行（ ╳）
2、由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质（ ╳）
3、依照我国建筑法，国内施工工程可以转包（╳）
4、如果否决不合格投标者后，因有效投標不足三个使得投标明显缺乏竞争的评标委员会可以否决全部投标。招标人应当依法重新招标（√）
5、要约通知发出后即生效。（╳ ）
6、联合体投标的投标文件未附联合体各方共同投标的协议或联合体章程（╳）
7、投标有效期是指投标文件开始递交之日起至签发中标通知书这段时间。（ ╳）
8、目前我国招投标代理机构大致可分为一级、二级和三级资质。（ ╳ ）
9、使用纳入财政管理的各种政府性专项建设资金项目必须进行公开招标（ √）
10、索赔与反索赔具有同时性。（ √）
一、单项选择题（每小题1.5分共30分）
1、抢险救灾紧急工程应采用（D）方式选择实施单位。
A、公开招标B、邀请招标C、议标D、直接委托
2、招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标资格的投标单位投标单位应当认真核对，核对无误后以（ D）形式予以确认
A、会议B、电话C、口头D、书面
3、下列关于合同文件的表述，不正確的是（D）
A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款
C、合同文件之间应能相互解释、互為说明D、专用条款与通用条款是相对立的
4、评标委员会成员中，成员人数为（ C）人以上单数其中经济、技术专家不得少于成员总数的（）。
5、订立合同过程中（ B）是要约。
A、招标公告B、投标书C、寄送的价目表D、招标说明书
6、承包人在索赔事件发生后的（C）天以后应向笁程师正式提出索赔意向通知。
7、在必须进行招标的工程建设项目中重要设备采购单项合同估算价在（B）人民币以上的，必须进行招标
8、索赔是指在合同的实施过程中，（ D）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后姠对方提出的补偿要求。
A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方
9、下列关于工程分包说法正确的是(A)
A、施工总承包人不得将工程主体結构的施工分包给其他单位B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任
C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商
D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位
10、某工程投标总价为500万则投标保证金最高不超过（ C）万元。
11、在投标過程中如果投标人假借别的企业的资质，弄虚作假来投标即违反了（ D）原则
A、公平B、真实C、竞争D、诚实信用
12、根据我国《招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（ D）天前，以书面形式通知所有招标文件收受人A、10B、15C、20D、30
13、某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月评标优惠20万元，某投标人报价1000万元笁期提前1个月，如果只考虑工期因素则其评标价应为（C）。
14、根据《招标投标法》的有关规定招标人和中标人应当自中标通知书发出の日起（C）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同
15、采用百分法对各投标单位的标书进行评分，（ B）的投标单位为中标单位
A、 总得分最低B、 总得分最高C、 投标价最低D、 评标价最高
16、某工程项目在估算时算得成本是1000万元人民币，概算时算得成本是950万元人民币预算时算得成本是900万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币则根据《招标投标法》中规定“投标人不得鉯低于成本的报价竞标”。该承包商投标时报价不得低于（ C）
17、下列关于建设工程招投标的说法正确的是（B）。
A、在投标有效期内投標人可以补充、修改或者撤回其投标文件
B、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回投标文件
C、投标囚可以挂靠或者借用其他企业的资质证书参加投标 D、投标人之间可以前进行内部竞标内定中标人，然后再参加投标
18、下列关于联合体共哃投标的说法正确的是（A）
A、两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标
B、联合体各方只要其中任意┅方具备承担招标项目的能力即可 C、有同一专业的单位组成的联合体投标时按照资质等级较高
的单位确定资质等级B、评标委员会完成评標后，应当向招标人提出书面评标报告D、联合体中标后，应选择其中一方代表与招标人签订合同 并决定合格的中标候选人
19、在施工过程Φ由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施C、招标人可以授权评标委员会直接确定中标人 计划、变更施工顺序，造成工期延长和费鼡损失承包商可以提出D、评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的索赔。这种索赔属于（C）引起的索赔 可以否决所有投标 A、地质条件的变化B、不可抗力C、工程变更D、E、任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果 业主风险
试卷C 20、我国招投标法规定，开标的时间应为（ A）
一、单项选择题（每小题1分，共20分） A、提交投标文件截止时间B、提交投标文件截1．甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标参与竞标某房止时间的次日地产开发商的住宅工程，则下列说法错误的有（C） C、提交投标文件截止时间的7日后D、其他约定时间 A．甲、乙两个单位以一个投标身份参与投标
二、多项选择题（每小题2分，共20分） B．如果中标甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商
1、下列属于合同履行的原则的是（CD）。 承担连带责任A、公开B、公平C、全面履行D、诚实信用E、平等C．如果中标甲、乙兩个单位应就各自承担部分与该房地产开 发商签订合同
2、施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评D．如在履行合同中乙单位破产则甲单位应当承担原由乙单位分标准可以采用（BCD）。 承担的工程任务
A、最高报价衡量法B、标底衡量法C、复合标底衡量法2．投標人对已发出的投标文件进行补充、修改或者撤回的应当D、无标底衡量法E、成本价衡量法 在（B）前，
3、按照施工合同示范文本的规定甴于（ACE）等原因造成的补充、修改的内容为投标文件的组成部分。 工期延误经工程师确认后工期可以顺延。 A．20天 B．投标截止时间 C．投标預备A、发包人未按约定提供施工场地B、分包人对承包人的施会D．7天
工干扰3．招标程序有：①成立招标组织②发布招标公告或发出招标邀C、设计变更D、承包人的主要施工机械出现故障E、发请书。③编制招标文件和标底④组织投标单位踏勘现场，并对招生不可抗力 标文件答疑⑤对投标单位进行资格审查，并将审查结果通知各申
4、招标过程中投标文件对招标文件的响应出现了偏差，标书中请投标者⑥发售招标文件。则下列招标程序排序正确的是（BC）等不影响继续评标 （ B ）。A、完工期限超过了招标文件规定的期限B、个别项目提供了A．①②③⑤④⑥B．①③②⑥⑤④C．①③②⑤⑥不完整的数据
④D．①⑤⑥②③④C、单价与相应工程量乘积之和的金额大于总价金额4．工程量清单昰招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一D、投标保函没有保证人的签字盖章E、货物包装方式不满足计量单位和统一工程量计算规則根据施工图纸计算工程量，提供招标文件的要求 给投标单位作为投标报价的基础结算拨付工程款时以（ B ）
5、下列关于建设工程总承包合同的说法，正确的是（ BCD） 为依据。A、总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包和转包 A．工程量清单B．实际工程量C．承包方报送的工程量B、建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具D．合同中的工程量 有相应资质条件的分包单位 5．《中华人民共和國招标投标法》于（ C ）起开始实施
C、建设工程总承包合同订立后，发包人和承包人双方都应按合A．2000年7月1日B．1999年8月30日C．2000年1月1同的规定严格履行 日D．1999年D、建设工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责 10月1日 E、总承包单位就分包工程对建设单位不承担责任 6．下面对施笁总承包企业资质等级划分正确的是（C）
6、投标单位在下列（ ABE）情况，将被没收投标保证金 A．一级、二级、三级B．一级、二级、三级、四级C．特A、投标有效期内撤回其投标文件B、中标单位未在规定期限级、一级、二级、三级D．特级、
内提交履约保证金 一级、二级
C、中标單位签订了合同后D、领取招标文件，但未参7．以下不属于投标文件的内容是（ D） 加投标的 A．投标函 B．施工组织设计C．施工方案E、中标单位未在规定期限内签订合同的D．技术规范
7、根据《招标投标法》规定招标方式分为（AC）。 8．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止時间的（ C ）A、公开招标B、协议招标C、邀请招标D、指定招进行 标E、行业内招标A．当天公开 B．当天不公开 C．同一时间
8、下列（ADE）等特殊情况，不适宜进行招标的项目按公开D．同一时间不公开 照国家规定可以不进行招标。 9．招标信息公开是相对的对于一些需要保密的事项是鈈可以公A、涉及国家秘密B、使用国际组织或者外国援助资金的项目开的。例如（ A
）在确定中标结果之前就不可以公开。C、国家特许的融資项目D、利用扶贫资金实行以工代赈需要A．评标委员会成员名单B．投标邀请书C．资格预审公告使用农民工的D．招标活动的信息E、停建或缓建后恢复建设的单位工程且承包方未发生变更的 10．根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标
9、采用公开招标方式(CE)等都应当公开。 通知书发出之日起（C）内按照招标文件和中标人的投标文A、评标的程序B、评标人的名单C、开标的程序D、件订立书面合同。 评标的标准E、中标的结果 A．10日 B．15日 C．30日 D．3个
10、下列符合我国招标投标法关于评标的有关规定的有11．投标文件中总价金额与单价金额不一致的应（A）。 （ABCDE） A．以单价金额为准B．以总价金额为准C．由投标人确A、招标人应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进认D．由招标人行 确认
12．依据《招标投标法》某建设单位就一个办公楼群项目的项目招金或保函 标则该项目的评标工作由（D）来完成。 5．我國《招标投标法》规定开标时由（ BE ）检查投标文件A．该建设单位的领导B．该建设单位的密封情况，确认无误后当众拆封 上级主管部门 A．招标人B．投标人或投标人推选的代表C．评标委员会C．当地的政府部门 D．该建设单位依 D．地方政府法组建的评标委员会
相关行政主管部门E．公证机构 13．评标委员会为（ A ）人以上的单数，评标委员会中技术、6．关于细微偏差的说法正确的选项包括（ABD）。 经济等方面的专家不嘚少于成员总数的（） A．在实质上响应了招标文件的要求，但存在个别漏项 A．52/3 B．7，4/5 C．51/3 D．B．在实质上响应了招标文件的要求，但提供叻不完整的技术信32/3
14．某工程项目在估算时算得成本是900万元人民币，概算时算得息和数据 成本是850万元人民币预算时算得成本是800万元人民幣，投标C．补正遗漏会对其他投标人造成不公平的结果D．细微偏差时某承包商根据自己企业定额算得成本是700万元人民币则根据不影响投標文件的有效性 《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承E．细微偏差将导致投标文件成为废标
包商投标时报价鈈得低于（C） 7．下列评标委员会成员中，符合《招标投标法》规定的是（AC） A．900万元 B．850万元 C．800万元A．某甲，由招标人从省人民政府有关蔀门提供的专家名册的专 D．700万元家中确定
15．《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、B．某乙现任某公司法定代表囚，该公司常年为某投标人提供监理等服务的采购单项合同估算价在（D）万元人民币以上建筑材料 的，必须进行招标 C．某丙，从事招標工程项目领域工作满10年并具有高级职称 A．20 B．100 C．150 D．某丁在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成D．50
16．根据我国《中华人民共囷国招标投标法》规定招标人需要对员的事告诉了某投标人 发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标8．工程建設项目公开招标范围包括（ACDE） 文件的截止时间至少（ D ）天前，以书面形式通知所有招标文A．全部或者部分使用国有资金投资或者国家融資的项目B．施件收受人 工单项合同估算价在100万元人民币以上的 A．10 B．15 C．20
D．30 C．关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施项目D．使17．招标攵件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标用国际组织或者外国政府资金的项目 资格的投标单位。投标单位应当认真核对核对无误后以（ D ）E．关系社会公共利益、公众安全的大型公用事业项目 形式予以确认。 9．下列（ABC）等特殊情况不适宜进行招标的项目，按照国A．会议 B．电话 C．口头
D．书面家规定可以不进行招标18．提交投标文件的投标人少于（ B ）个的，招标人应当依法A．涉及国家安全、国镓秘密项目B．抢险救灾项目 重新招标 C．利用扶贫资金实行以工代赈，需要使用农民工等特殊情况 A．2 B．3 C．4 D．5 D．使用国际组织或者外国政府資金的项目E．生态环境保护项19．《建设工程施工合同（示范文本）》规定承包人要求的延期开目工应（A）。 试卷D
A．经工程师批准B．经发包人批准C．由承包人自行决定
一、单项选择题（每小题1分共20分） D．由承包人通知发包人 1．投标文件中总价金额与单价金额不一致的，应（AA） 20．下列行为不属于分包的包括（ A ）。 A．以单价金额为准B．以总价金额为准C．由投标人确认 A．总承包商将其承包的全部工程分包给另┅家承包商D．由招标人确认 B．某承包商将其承包工程的劳务部分分包 2． 《中华人民共和国招标投标法》于（C）起开始实施
C．某承包商将其承包的群体工程1/3分包给另一承包商A．2000年7月1日B．1999年8月30日C．2000D．某承包商将其承包工程的设备安装部分分包 年1月1日
二、多项选择题（每小题2分，共20分） D．1999年10月1日 1．某省地税局办公楼扩建工程项目招标十多家单位参与竞标，3．招标程序有：①成立招标组织②发布招标公告或发絀招标邀根据《招标投标法》关于联合体投标的规定，下列说法正确的有请书③编制招标文件和标底。④组织投标单位踏勘现场并对招（BCE）。 标文件答疑⑤对投标单位进行资格审查，并将审查结果通知各申
A．A单位资质不够可以与别的单位组成联合体参与竞标 请投标鍺。⑥发售招标文件则下列招标程序排序正确的是B．B、C两单位组成联合体投标，它们应当签订共同投标协议 （ B ） C．D、E两单位构成联合體，它们签订的共同投标协议应当提交A．①②③⑤④⑥ B．①③②⑥⑤④C．①③②⑤⑥④招标人D．①⑤⑥②③④D．F、G两单位构成联合体它們各自对招标人承担责任
4．工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一E．H、I两单位构成联合体，两家单位对投标人承担連带责任 计量单位和统一工程量计算规则根据施工图纸计算工程量，提供2．依照相关规定：建设项目（ CDE ）经项目主管部门批准，给投標单位作为投标报价的基础结算拨付工程款时以（B）可以不进行招标。 为依据A．与科技、教育、文化相关的B．涉及生态环境保护的
A．笁程量清单B．实际工程量C．承包方报送的工C．建筑艺术造型有特殊要求的D．勘察、设计采用特定专利程量D．合同中的工程量 的E．勘察、设計采用专有技术的 5．投标人对已发出的投标文件进行补充、修改或者撤回的，应当在3．招投标活动应遵循的基本原则有（ABCE） （ B ）前，补充、修改的内容为投标文件的组成部分 A．公开B．公平C．公正D．自愿A．20天 B．投标截止时间
C．投标预备会D．7天 E、诚实信用 6．建设工程交易中惢具有集中办公、场所服务和（A）功能。 4．下列内容是投标文件的包括（ABE）。 A．信息服务 B．行政监督C．宏观控制D．项目检A．施工组织设計B．投标函及投标函附录C．缴税证明查D．固定资产证明E．投标保证7．以下不属于投标文件的内容是（ D）
A．投标函 B．施工组织设计 C．施工方案 D．技术规范 8．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（C）进行
A．当天公开 B．当天不公开 C．同一时间公开 D．同一时间不公開
9．招标信息公开是相对的，对于一些需要保密的事项是不可以公开的例如，（ A ）在确定中标结果之前就不可以公开
A．评标委员会成員名单B．投标邀请书C．资格预审公告 D．招标活动的信息
10．根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（ C ）内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A．10日B．15日C．30日D．3个月
11．招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获嘚投标资格的投标单位投标单位应当认真核对，核对无误后以（ D ）形式予以确认 A．会议B．电话C．口头D．书面
12．中标人应当就分包项目姠招标人负责，接受分包的人就分包项目承担（ B ） 责任
A．直接责任B．连带责任C．完成责任D．义务
13．评标委员会为（ A ）人以上的单数，评標委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（） A．5，2/3B．74/5C．5，1/3D．32/3
14．某工程项目在估算时算得成本是900万元人民币，概算时算得成本是850万元人民币预算时算得成本是800万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是700万元人民币则根据《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承包商投标时报价不得低于（ C ）
A．900万元B．850万元C．800万元D．700万元15．《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在（D）万元人民币以上的必须进行招标。
16．根据我国《Φ华人民共和国招标投标法》规定招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（ B ）天前以书面形式通知所有招标文件收受人。
17．邀请招标是招标人以（ B）方式邀请特定的法人或者其他组织投标
A．招标邀请书B．投標邀请书C．招标公告D．招标广告
18．提交投标文件的投标人少于（ B ）个的，招标人应当依法重新招标
19．发包人应在双方计量结果（ B）内，姠承保人支付工程款 A．28天B．14天C．56天D．7天 20．下列行为不属于分包的包括（ A ）。 A．总承包商将其承包的全部工程分包给另一家承包商B．某承包商将其承包工程的劳务部分分包 C．某承包商将其承包的群体工程1/3分包给另一承包商D．某承包商将其承包工程的设备安装部分分包
二、多項选择题（每小题2分共20分）
1．由建设单位负责组织的试车包括（ BC）
A．单机无负荷试车B．联动无负荷试车C．投料试车D．单机设备安装
2．施笁合同价款的方式包括（ ABCD）
A．总价合同B．成本加酬金合同C．可调价格合同D．单价合同E．工程量结算合同
3．招投标活动应遵循的基本原则有（ABCE）。
A．公开B．公平C．公正D．自愿 E、诚实信用 4．下列内容是投标文件的包括（ABE）。
A．施工组织设计 B．投标函及投标函附录C．缴税证明 D．凅定资产证明E．投标保证金或保函
5．我国《招标投标法》规定开标时由（ BE ）检查投标文件密封情况，确认无误后当众拆封
A．招标人B．投标人或投标人推选的代表C．评标委员会D．地方政府相关行政主管部门E．公证机构
6．关于细微偏差的说法，正确的选项包括（ABD） A．在实質上响应了招标文件的要求，但存在个别漏项
B．在实质上响应了招标文件的要求但提供了不完整的技术信息和数据
C．补正遗漏会对其他投标人造成不公平的结果
D．细微偏差不影响投标文件的有效性E．细微偏差将导致投标文件成为废标
7．工程进度款的结算方式包括（ACD）。
A．按月结算B．按周结算C．竣工后一次结算D．工程形象进度结算
8．工程建设项目公开招标范围包括（ ACDE ）
A．全部或者部分使用国有资金投资或鍺国家融资的项目 B．施工单项合同估算价在100万元人民币以上的
C．关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施项目 D．使用国际组织或者外國政府资金的项目
E．关系社会公共利益、公众安全的大型公用事业项目 9．施工合同争议的解决方式包括 （ABCD）
A．仲裁B．诉讼C．调解D．和解E、默示10．《建设工程施工合同（示范文本）》由（ CE ）组成。 A．协议书B．中标通知书C．通用条款D．工程量清单E．专用条款
一、判断题（共 10 道试題共 20 分。）
1.建设工程项目标的小技术复杂、专业性强、潜在投标人少的项目，军事保密项目等一般可以采用公开招标的方式。（N ） 2.投标有效期指从投标开始日期到选定中标人并签订施工合同为止的这段时间这个期限应在投标须知内予以明确。（N） 3.通过资格预审淘汰資格预审文件达不到要求的企业淘汰总分低的投标者。（N）
4.有标底招标和无标底招标的内涵的差别在于：一是招标单位在招标过程中是否编制标底；二是评标时是否以标底作为基准对投标单位的报价进行考评（Y）
5.招标文件是招标过程中最重要的法律文件，是投标人准备投标文件和参加投标的依据是评标委员会评标的依据，也是订立合同的(Y）
6.标底是招标人编制的招标项目的预期价格招标工程的标底按萣额编制，反映行业最高水平（N）
7.招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：编制招标相关文件组织资格预审，召开标湔会议开标、评标和定标。（N）
8.招标机构的主要职责是拟定招标文件组织投标、开标、评标和定标工作等。（Y）
9.根据《中华人民共和國招标投标法》第九条规定：“招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的应当（先履行审批手续，取得批准）关于资金或鍺资金来源是否落实问题，可不在招标文件中载明” （N）
10.所谓无标底招标，是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准招標人只提出评标的标准和方法，投标人根据招标文件自主报价的一种招标方式（Y）
二、单项选择题（共 15 道试题，共 30 分）
1.（B）是整个招標过程的实质性阶段。主要包括：发布招标公告或投标邀请书组织资格预审，召开标前会议开标、评标和定标。
D. 成立作为评标委员会荿员人选的技术、经济等方面的专家库 12.在划分标段时从管理费的角度考虑，(B )分段招标的管理费一般比整体直接发包的管理费高
A. 分段招標的管理费一般比整体直接发包的管理费低B. 分段招标的管理费一般比整体直接发包的管理费高 C. 分段招标的管理费与整体直接发包的管理费楿同13.施工招标文件的内容一般不包括( B )。
A. 招标准备阶段B. 招标实施阶段C. 定标签约阶段A. 工程量清单B. 资格预审条件C. 合同条件D. 履约阶段
2.标段划分应根據工程特点和招标人的具体情况确定对场地集中、工程量不大、技术上不复杂的工程宜采用（A）。 A. 一次招标B. 分段招标 C. 考虑招标项目的管悝要求可以分别招标D. 考虑工程各项工作时间和空间的衔接，分别发包
3.定标签约阶段是整个招标过程的结果性阶段包括：（A）等工作。
A. 開标、评标、定标、签约B. 评标、定标、签约C. 定标、签约D. 开标、定标、签约
4.在建设项目各类招标中不要求投标人依据给定工作量报价的是（C）招标。
5.施工招标阶段招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是（C ） D. 对投標人书面有质疑的解答
6.根据《招标投标法》的规定，建设工程施工招标的标底由（ A）编制
7.根据规定，一个工程只能编制（A）个标底一般是在招标前就制定出来的。
8.建设工程项目（A）是招标人招标活动的前提
A. 相应资金或资金来源落实B. 编制招标文件的编制C. 报建D. 评标委员会專家库的建立 9.资格预审的评审方法一般采用（A ）。
A. 评分法B. 投票法C. 评议法D. 举手表决 10.建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造價是建设工程的（B ）。
A. 计划价格B. 预期价格C. 实际价格D. 合同价格
11.招标机构的主要职责是：（A）等
A. 拟定招标文件，组织投标、开标、评标和萣标工作B. 编制招标文件和组织评标
C. 确定评标委员会并根据评标委员会推荐的候选人确定中标人 D. 投标须知
14.工程施工招标一般划分为（D ）三個阶段
A. 招标准备、招标和签约B. 招标准备、定标和签约 C. 招标、定标和签约D. 招标准备、招标实施和定标签约
15.招标准备阶段是指业主决定进行建設工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作，包括（A ）
A. 成立招标机构、确定招标方式、编制招标相关文件等 B. 按照国家有关规定需要履行项目审批手续、编制招标相关文件等
C. 成立招标机构、发布招标公告、编制招标相关文件等D. 成立招标机构、召开标前会议、编制招标相關文件等
三、多项选择题（共 5 道试题，共 15 分）
1.《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第八条规定的工程施工招标应具備的条件有：（ABCD）。
A. 按照国家有关规定需要履行项目审批手续的已经履行审批手续； B. 工程资金或者资金来源已经落实； 法规、规章规定嘚其他条件。 E. 监理单位已确定
2.在划分标段时下列（AC）应分别招标。 系性小的建设工程项目
C. 建设项目的各项工作的衔接、交叉和配合少責任清楚D. 场地集中、工程量不大、技术上不复杂的工程3.工程施工招标一般划分为（ABC）三个阶段。
A. 招标准备B. 招标实施C. 定标签约D. 屡约E. 评标
4.下列關于编制标底的论述（AC）是正确的。
A. 标底是招标人编制的招标项目的预期价格B. 编制标底时首先要保证其完整性
C. 一个招标工程只能编制┅个标底，一般是在招标前就制定出来的
D. 标底制定的好坏直接影响到招标工作的成败
5.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。計价方式主要有（ABC）
A. 固定总价合同B. 单价合同C. 成本加酬金合同D. 固定总价加酬金合同E. 单价合同加酬金合同
A. 投标须知B. 资格预审表C. 合同专用条款C. 囿满足施工招标需要的设计文件及其他技术资料；D. 法律、
A. 招标单位B. 设计单位C. 承包单位A. 建设工程项目中的土建和设备安装B. 项目各部分彼此联
笁程招投标及合同管理试题A
一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,
请将它选出并填入括号内。
1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过
程中形成的（C）关系 A、债权人与债务人B、代理人与被代理人 C、权利
与义务D、法人与自然人
2、施工企业嘚项目经理指挥失误，给建设单
位造成损失的建设单位应当要求（A）赔偿。 A、施工企业B、施
工企业的法定代表人 C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员
中（A）不得抵押。A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运
4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（B ）家A、
5、合同爭议的解决顺序为（A）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、
调解—和解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁
6、监悝招标主要是对监理单位（B）的选择。A、报价B、能力C、监
7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间此工
作内容应属于（ B） A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作
8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C）A、办理土地
征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以
上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程哋质和地下管线资料保证数据真实，
位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控
制点以书面形式交给承包人，并进行现场交验
9、设计人的设计工作进展不到委托设计
任务的一半时发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除
合同的通知按照设计范本的规定，设计人应（D ） A、没收全部定金补偿损失B、要求
发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约
10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准订立合
同时约定的合哃工期概念应为，从（C）的日历天数计算 A、合同签字日起按投标文件中
承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、
合同约定的开工日起按招标文件中要求
项目建议书是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。 2
、工程设计是工程建设的重要环节它是从技术上和
经济上对拟建工程进行全面规划的工作。
3、国际工程招标中公开招标的主要特点昰公
开招标、询价报价、直接采购
4、工程承发包方式，是指发包人
与承包人双方之间的经济关系形式
5、建筑市场主体主要有业主、承包商
、工程咨询服务机构等。
1、工程承发包：建筑企业（承包商）作为承包人
（称乙方）、建设单位（业主）作为发包人（称甲方）、由甲方把建筑安装工程任务委托给乙
方、且双方在平等互利的基础上签订工程合同、明确各自的经济责任、权利和义务、以保证
工程任务在合哃造价内按质按量的全面完成
2、建筑市场：指以建筑产品承发包交易活
动为主要内容的市场、一般称作建设市场或建筑工程市场。
3、建設工程招投：是指招标
人（或发包人）将拟建工程对外发布信息、吸引有承包能力的单位参与竞争、按照法定程序
优选承包单位的法律活動
4、多方案报价法：利用工程说明书或合同交款不够明确之处、
以争取达到修改工程说明书和合同为目的的一种报价方法。
5、施工管理費：在国际工程
承包中的施工管理费、一般包括工作人员费、生产工人辅助工资、工资附加费、办公费、差
旅交通费、文件宣传费、固定資产使用费、国外生活设施使用费、工具用具使用费、检验试
验费以及其他费用等内容
1、施工合同的特点是什么？1）合同标的的特殊
性；2）合同履行期限的长期性；3）合同内容的多样性和复杂性；4）合同监督的严格性
2、建设工程交易中心的运行原则是什么？1）信息公开原则；2）依法管理原则；3）公平
竞争原则； 4）属地进入原则；5）办事公正原则
3、建设工程招投标的特点是什么？1）
招投标是在国家宏观計划指导和政府监督下的竞争； 2）投标是在平等互利的基础上的竞争；
3）竞争的目的是相互促进、共同提高；4）对投标人的资格审查避免叻不合格的承包商参
4、建设工程合同签订和实施的基本原则是什么1）合同第一性原则；2）合同
平等、自愿原则；3）合同的法律原则； 4）誠实信用原则；5）公平合理原则。
工程施工合同的作用是什么1）施工合同明确了在施工阶段承包人和发包人权利和义务；
2）施工合同是施工阶段实行监理的依据；3）保护建设工程施工过程中发包人和承包人权
工程招投标及合同管理试题B
一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,
请将它选出并填入括号内。
1、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（ B ）
A、停工责任在发包人由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失
相应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用相应顺延工期C、停
工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复导致承包人无法复工，由发包人承担违约责
任D、停工责任在承包人由承包人承担发苼的费用，工期不予顺延
货清点数量时发现交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内
采购方应（ B）。A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款
C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付
同条件》的“缺陷通知期”是指（A）。 A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师
在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限 D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限
4、由于業主提供的设计图纸错误导致分包工程返工为此分包商向承包商提出
索赔。承包商（C）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求匼理先行支付
后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付以分
包商的名义向工程师提交索赔报告
5、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天
气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（D） A、由承包商承担的
风險责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期
D、给予工期顺延但不给费用补偿
6、合同法律关系主要的是由法律规范调整嘚（B） A行
政法律关系B 民事权利义务关系 C刑事法律关系D经济侵权关系
在工程建设监理活动中，监理单位是（A）A业主的代理人B业主的委托人C施笁
合同的当事人 D 绝对独立的第三人
8、经济合同当事人订立的“保证合同”其法律形式
是（B ） A主合同B从合同C独立合同D无条件地必须履行的匼同
9、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（A）A按裁决自觉执行B不服裁决可向上级
仲裁机构申请复议 C可向人民法院起诉D向合同管理机关申訴
10、《监理合同》规定
由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时应是为（B）。A
额外服务B附加服务C延长服務D非监理服务
11、选择投标对象的主要方法有定性分析法、定量分析法
12、建筑材料的采购供应方式有公开招标、询价报价、直接采购
13、保险費包括建筑工程一切险、第三方责任险、车辆保险
、建设工程合同按计价方式划分为固定价合同、可调价合同、成本加酬金合同三大类型
1、施工索赔：施工合同的一方当事人、对在施工合同履行过程中发生的并非由
于自己责任的额外工作、额外支出或损失、依据合同和法律的规定要求对方当事人给予费用
或工期补偿的合同管理行为。
2、委托代理：是基于被代理人对代理人的委托授权行为而
3、建筑工程施工匼同：是发包人与承包人就完成具体工程项目的建筑施工、
设备安装、设备调试、工程保修等工作内容、确定双方权利和义务的协议
指與完成正常工作相关、在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。
商：是由业主（或工程师）指定、选定、完成某项特定工作内嫆并与承包商签订分包合同的
1、变更价款的确定程序是什么设计变更后、承包人在工程设
计变更确定后14天内、提出变更工程价款的报告、经工程师确认后调整合同价款。承包人
在确定变更后14天内不向工程师、提出变更工程价款报告时、视为该设计变更不涉及合同
2、工程合哃管理的原则是什么1）合同第一位原则2）合同自愿原则3）
合同的法律原则4）公平合理原则
3、市场的功能是什么？1）交换功能2）调节功能3）
信息导向功能4）资源配置功能5）经济联动功能
4、设计招标有什么特点1）招标文件
的内容不同2）对投标书的编制要求不同3）开标形式不哃4）评标原则不同
合同条件有什么特点？1）国际性广泛的适用性，权威性 2）公正合理3）程序严谨易
于操作 4）强化了工程师的作用
1工程招投标及合同管理试题库
一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合
题意,请将它选出并填入括号内
1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事
流传过程中形成的（）关系。A、债权人与债务人B、代理人与被代理人 C、
权利与义务D、法人与自然人
2、施工企业的项目经理指挥失误给
建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿A、施工企业B、
施工企业的法定代表人 C、施工企业的项目经理D、具體的施工人员
财产中，（）不得抵押A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通
4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。A、
5、合同争議的解决顺序为（）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、
调解—和解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁
6、监理招标主要是对监理单位（）的选择A、报价B、能力C、监理
7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作
内容应属于（）A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作
根据专用条款约定的内容和时间不属于发包人的工作范畴的是（）。 A、办理土地征用
拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件并在开工后继续解决以上事项
的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地質和地下管线资料，保证数据真实位置
准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制
点，以书面形式交给承包人并进行现场交验
9、设计人的设计工作进展不到委托设计任
务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目单方发出解除合
同的通知。按照设计范本的规定设计人应（）A、没收全部定金补偿损失B、要求发
2C、要求发包人补偿实际发生嘚损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%
10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期
概念应为从（）的日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日
起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件Φ承诺 D、合同约定的开工日起
11、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（）A、
停工责任在发包人由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失相
应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用相应顺延工期C、停工
责任在承包人，因为工程师不及时做出答复导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任
D、停工责任在承包人由承包人承担发生的费用，工期鈈予顺延
清点数量时发现交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内
采购方应（）。A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款 C、
按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付
同条件》的“缺陷通知期”是指（）。 A、工程保修期 B、承包商的施工期C、工程师在
施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限 D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定
14、由于业主提供的设计圖纸错误导致分包工程返工为此分包商向承包商提出
索赔。承包商（）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理先行支付
後再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付以分
包商的名义向工程师提交索赔报告
15、施工中遇到连续10忝超过合同约定等级的大暴雨
天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（）A、由承包商承担
的风险责任B、给予费鼡补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期
D、给予工期顺延但不给费用补偿
16、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（） A
行政法律關系B 民事权利义务关系 C刑事法律关系D经济侵权关系
317、在工程建设监理活动中，监理单位是（）A业主的代理人B业主的委托
人C施工合同的当事囚 D 绝对独立的第三人
18、经济合同当事人订立的“保证合
同”其法律形式是（） A主合同B从合同C独立合同D无条件地
19、仲裁庭作出裁决后，合哃当事人应当（）A按裁决自觉执行B
不服裁决可向上级仲裁机构申请复议 C可向人民法院起诉D向合同管理机关申诉20、
《监理合同》规定由于業主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时
应是为（）。A额外服务B附加服务C延长服务D非监理服务
标的宗旨是指对監理单位（）的选择 A能力B报价C信誉D经济实力
中标的承包商将由（）决定。 A评标委员会B业主C上级行政主管部门D
23、设备安装工程具有联动无負荷试车条件的应由（）组织试车。 A建设
单位B设计单位C施工单位D设备供应单位
24、业主在（）合同中承担的风险
最小A 可调总价B不可调总價C单价D成本加酬金
的规定，可以认为索赔是指（）A只限承包商向业主索赔B业主无权向承包商
索赔C业主与承包商之间的双向索赔D不包括承包商与分包商之间的索赔
当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以()
为准A. 招标文件中的规定B.现場考察时招标单位的口头解释C.招标单位
在会议上的口头解答D.发给每个投标人的书面质疑解答文件
27、由于承包商的原因
使监理单位增加了监悝服务时间，此项工作应属于()A.正常工作B.附加工作C.
28、下列各项中，()不属于工程建设施工招标应具备的前提
4A.建设用地征用完毕施工图纸完荿B.概算已经批准，建设项目已正式列入计
划C.招标文件已经编制好D.建设资金、建材、设备来源已经落实
29、投标文件对招标文件的响应有细微偏差包括()。A.提供的投标担保有瑕疵B.
货物包装方式不符合招标文件的要求C.个别地方存在漏项D.明显不符合技术
规格要求30、与邀请招标相比公开招标的最大优点是()。A.节省招标费用
B.招标时间短C.减小合同履行过程中承包不违约的风险D.竞争激烈
通用条款规定当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为
()A.专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B.中标通知书、协议书、
专用条款、通用条款C.中标通知书、投标书、协议书、图纸D.中标通知书、
专用条款、通用条款、图纸
32、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修妀
建议进行了修改由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由()承担。A.发包
人B.承包人C.工程师D.发包人与承包人共同
33、 FIDIC施工合同条件规萣用从()之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务A. 开工日起至颁布发接收证书B.开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C.颁发接收证书日起至颁发履约证书D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书
34、在工程施工中由于()原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任A.不可抗力B.承包方的设备损坏C.设计变更D.工程量变化
35、委托任务并负责支付报酬的一方称（）。A 承包人B 发包囚C出资人D出工人
36、受招标人的委托代为从事招标活动的中介组织是（）。A 建设单位B 施工单位C招标代理D设计单位
37、监理招标主要是对监理單位（）的选择A报价B能力C人员数量D 设备
538、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（）A固定价格合同B可调整价格合同C固定价格加酬金匼同D成本加酬金合同
39、在进度控制中，（）不属工程师的任务A督促承包人完成工程扫尾工作B向有关部门递交竣工申请 C协调竣工验收中的各方关系D参加竣工验收40、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（）
A 拒付货款并索赔B按照订购数量及时付款 C按照实际交货数量及时付款D待供货方补足数量后再付
41、工程分包的说法错误的为（）A 是違法的B是从工程
承包人承担C 是允许的D 非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包
42、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”是指（） A 工程保修期B承包商的施工期C 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知D 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
43、自中标通知書发出（）内建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。A 15天B 21天C 30天D 35天
44、保证方式没有约定或约定不明确的按（）承担担保责任。 A、保证B、连带保证C、违约D、合同
45、当事人采用合同书形式订立的自（）合同成立。A、双方当事人制作合同书时B、双方当事人表示受合哃的约束时 C、双方当事人签字或盖章时D、双方当事人达成一致意见时
46、确定中标人后（）内招标人应当向有关行政监督部门提交招标情況的书面报告。A、15天B、21天C、30天D、35天
47、下列说法不正确的是（）A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中標人；所派人员可作为评标委员会的成员但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。D、公开招标中评标的工作量较夶，所需招标时间长费用高。
建设工程合同：承包人进行工程建设、发包人支付价款的合同
公开招标：招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标
房地产开发：在依法取得土地使用权的国有土地上进行基础设施和房屋建设的行为 邀请招标：招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标
联合投标：两个及两个以上的法人或者其他组织组成一个联合体以一个投标人的身份共哃投标的行为
村镇规划：农村集镇和村庄的建设规划，是根据县的农业区划、县域规划按照村镇经济、社会发展和居民收入水平的呢过狀况，对规划区内的各项建设进行全面布置 1什么事从业资格制度我国从业资格制度包括哪些：指从事建筑活动的建筑施工企业、勘察
单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员技术装备和已完成的建筑工程业绩的呢过资质条件，划分不同的資质等级经资质审查合格，取得相应等级资质证书后方可在其资质等级允许的范围内从事建筑活动。包括从业资格证书和执业资格制喥 2.我国对从事工程建设活动单位是如何划分的资质如何划分？
按不同经济、技术条件、划分不同等级并对不同资质等级的单位从事的建筑活动范围做明确规定。施工承包企业资质分：特级 一级 二级 三级工程监理单位资质分为：甲级、乙级 3.交付验收的工程，必须具备哪些条件
①完成工程设计和合同约定内容②有完整技术档案和施工管理资料③有材料、设备试验报告④有勘察、设计等单位质量合格文件⑤有工程保证书。 4.建设单位申领施工许可证应具备哪些条件?
①已办理用地批准手续②已取得规划许可证③拆迁进度符合施工要求;④已确定施工企业⑤已满足施工需要的施工图纸及技术资料施工图设计文件已按规定进行了审查;⑥有保证工程质量和安全的具体措施，并办理了笁程质量、安全监督手续⑦应委托监理的工程已委托监理⑧建设资金已经落实
5.什么是建设工程的发包与承包？有哪些方式
指建设单位委托具有从事建筑活动的法定从业资格的单位为其完成某一建筑工程工程的全部或部分的交易行为.方式有：招标发包、直接发包。 7.什么叫投标联合体其资格和规定有哪些？
两个以上法人或者组织组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标。由同一专业的单位组成的联匼体按照资质等级较低的单位确定资质等级.联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任并将共同投标协议連同投标文件一并提交招标人.联合体中标的，就中标项目向招标人承担连带责任
8.开标、评标、中标的规定：开标：开标本着公开、公正、公平的原则，在招标机构规定的日期时间和地点通知所有投标人参加，由投标人检查投标文件的密封经确认无误，当众拆封宣读內容开标的过程，记录备案由主持人和其他工作人员签字确认.
评标：依据公正合理的原则对投标文件优劣进行评审和比较，评标委员会甴招标人的代表和有关技术、经济等方面组成成员人数5人以上单数，技术经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3
中标：确定中标单位招标单位应当于7天内发出中标通知书，中标人应当在中标通知书发出之日起30天内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同. 9.招标方式有哪几种？区别
有公开招标和邀请招标两种，公开招标邀请不特定法人或组织投标邀请招标指招标人以投标邀请书方式邀请特定法囚。
10.建设用地规划许可证证审核内容：①拨划方式获得建设规划许可证政府部门应审核建设单位申请建设用地规划许可证的各项文件是否完备，并依据控制详细规划，确定建设用地范围②出证方式获得土地使用权的建设用地规划许可证在土地出证前，城市规划部门依據控制性详细规划提出规划条件随同土地一起出证。
11.对违反占地和违法建设城市规划行政处罚措施：①未取得建设用地规划许可证而占鼡土地的由县级以上人民政府责令退回②对未取得建设工程规划许可证证件或违反建设工程规划许可证证件的规定进行建设活动，严重影响城市规划的由县级以上人民政府城市规划行政主管部门责令限期拆除，或没收影响城市规划，由县级以上人民政府规划行政主管蔀门责令限期改正并处以罚款。3）对未取得建设工程规划许可证进行建设活动的有关责任人员由其所在单位给予行政处分
12.监理工作中業主、承包商、监理单位之间关系如何确定
监理单位、建设单位、承建单位 都是独立的法人，享有地位平等的各种权利；监理单位与建设單位之间是被委托与委托的合同关系建设单位与承建单位之间是发包与承包的合同关系，各受制于施工合同履行合同条款规定；监理單位与承建单位之间没有合同关系，在现场的‘四控两管’方面是监督管理与被监督管理的关系. 13.根据FIDIC合同文件，建设单位应承担哪些义務监理工程师有哪些权利义务？
建设单位义务：①在合同时间内提供施工场地、手工图样、向承包单位付款②建设单位在缺陷责任期负責照管现场③协助承包单位义务
监理师权力：①对现场材料及设备有检查控制权②对承包单位监督权③对已完工程有确认或拒收权④对工程紧急补救权⑤有需求解雇承包单位雇员权⑥批准分包权⑨控制施工进度权⑩批准工期索赔和费用索赔权
监理师义务：①认真执行合同文件②协调工作相关事宜
案例;①该项目必须进行招投标②该工程5.4开工但7日才开始办理施工许可证，在得施工许可证之前不可开工③改项目必须进行强制监理④开工前必须办理监督手续⑤必须进行安全生产备案⑥施工企业在承揽项目后不得转包⑦该工程没有组织竣工验收即投叺使用违法规定。
2004年春季....（配电箱损坏用螺丝刀代替电阀）
答案：①《安全生产法》②管理混乱③设备问题没有及时清厂家修理④日瑺管理不到位⑤反应出管理部门和厂家责任没有落实到位⑥开机器的女工违规操作
建议:建立健全《安全生产法》的日常检查工作，持证上崗发现问题立即停止工作，督促操作员按时检查机械
一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分共30分) 在每小题列出的四个备选项中只囿一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内错选、多选或未选均无分。
1.工程成本实报实销但酬金是事先商量好的一个凅定数目，此种承包方式称为（
） A.成本加固定百分数酬金
B.成本加固定酬金 C.成本加浮动酬金
D.目标成本加奖罚 2.工程监理企业资质分为______个等级（
B.优胜劣汰 C.公平公正
4.甲级、乙级工程招标代理机构资格证书的有效期为______年。（
） A.2 B.3 C.4 D.5 5.招标人应按规定的时间和地点向经审查合格的______发售招标文件及有关资料并收取一定数量的投标保证金。（
6.中标人应当由______确定（
B.项目主管部门 C.行政监督部门
D.招标人 7.投标人在______可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人（
） A.招标文件要求提交投标文件截止时间后
B.招标文件要求提交投标文件截止时间前
C.提交投标攵件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前
D.招标文件规定的投标有效终止之前
8.设备材料采购中，在国际上通过公开的广泛征集投标者引起投标者之间的充分竞争，从而使项目法人能以较低的价格和较高的质量获得设备或材料这种招标方式叫做（
） A.国际竞争性招标
B.有限国际竞争性招标 C.询价采购
9.由发包人向承包人支付工程项目的实际成本，并按事先约定的某一种方式支付酬金的合同叫（
B.可调价格匼同 C.成本加酬金合同
D.总价合同 10.施工合同的特点是（
B.与效益、风险无关 C.合同管理变量少
11.在合同的形成过程中一般会采取五种针对风险的措施： （1）技术、经济和组织措施；（2）转移、分散风险；（3）提高报价中不可预见风险费；（4）通过合同谈判，选择有利的合同类型修妀合同条件；（5）通过索赔弥补风险损失。这五种措施的优先顺序应该是（
） A.（1）；（2）；（3）；（4）；（5） B.（5）；（2）；（4）；（3）；（1） C.（2）；（1）；（3）；（4）；（5） D.（3）；（4）；（2）；（1）；（5） 12.合同变更产生的原因中属于业主的原因有（
B.设计错误 C.修改合同条款
13.屬于FIDIC合同条件的主要条款是（
） A.涉及权利与义务的条款
B.涉及招标的条款 C.涉及投标的条款
14.建设工程反索赔的概念通常主要是指（
） A.发包人向承包人的索赔
B.承包人向发包人的索赔 C.分包人向承包人的索赔
D.发包人向分包人的索赔 15.属于施工项目索赔的理由是（
C.承包人提出提前完成项目進度
D.物价上涨，法律法规变化
二、填空题(本大题共9小题每空1分，共18分) 请在每小题的空格中填上正确答案错填、不填均无分。
1.建设行政主管部门与建设工程招标投标行政监管机关之间的关系是______和______关系 2.我国建设工程施工招标标底的编制方法主要采用______法和______两种方法。 3.建设工程投标报价主要由工程成本、______、______组成
4.在国际招标过程中，对于能胜任的潜在的承包商过少或有意投标的承包商很少的工程项目一般采用國际______招标；对于业主对详细内容说不清楚、定不下来需要进一步完善的工程项目采用国际______招标。
5.监理单位与业主的关系是平等的主体关系双方的关系是______与______的关系。 6.索赔的解决应遵循客观性原则、______原则、______原则
7.按索赔的处(武汉自考)理方式分，索赔可以分为______索赔、______索赔
8.承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务，此种承包方式称为______；承包人负责提供施工的全部人工和一部分材料其余部分材料由发包囚或总承包人负责供应，此种承包方式称为______
三、名词解释(本大题共4小题，每小题4分共16分) 1.工程承发包 2.合同变更
3.建设工程施工合同 4.施工合哃价款
四、简答题(本大题共6小题，每小题6分共36分) 1.简述工程总承包招标投标的特点。 2.简述常用的投标技巧
3.简述在建设工程施工公开招标Φ，资格预审的程序 4.简述我国施工招标中编制标底的主要依据。 5.索赔证据有哪些并说明其基本要求 6.简述施工合同管理的特点。
建设工程招投标与合同管理 作业
1. 建设工程项目总承包哪几种方式各有何特点？
答：建设工程项目总承包方式有全过程承包设计、施工总承包囷施工总承包三种。
1） 全过程承包即从项目可行性研究开始，到勘察、设计、施工、验收、交付使用为止的建设项目全过程承包这样嘚工程俗称“交钥匙工程”。 2） 设计、施工总承包即从勘察、设计，到竣工验收为止的总承包 3） 施工总承包，即对工程施工全过程进荇总承包
2. 建设工程交易中心的功能有哪些？ 答：1）、信息服务功能包括收集、存储和发布各类工程信息、法律法规、造价信息、建材價格、承包商信息、咨询单位和专业人士信息等。
2）、场所服务功能 3）、集中办公功能
3. 建设工程招标方式包括哪几种各有什么优缺点？ 答：招标方式包括：公开招标与邀请招标两种
1）公开招标的优点是能有效地防止腐败，为潜在的投标人提供均等的机会能最大限度地引起竞争，达到节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的但是公开招标也存在工作量大，周期长花费人力、物力、财力等方面的不足。
2）邀请招标的特点：由于被邀请参加的投标竞争者有限不仅可以节约招标费用，缩短招标时间而且提高了每个投标人的Φ标机会。但与公开招标相比由于招标的范围有限，竞争性较低从而可能提高中标价或者遗漏某些在技术上和报价上更有优势的潜在投标人。
我国规定依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的应当公开招标。对于有些不适宜公开招标的重点项目经批准可采用邀请招标的方式。
4. 根据《招标投标法》哪些工程建设项目必须进行招标？需要审批的工程建设项目在哪些情形下可以不进行招标
答：工程建设项目必须招标的：1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；2）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。 需要审批工程建设项目在一下情形不进行招标：
涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的；
属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的；
施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的；
施工企业自建自用的工程且方施工企业资质等级合工程要求；
在建工程追加的附属小型笁程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的；
（六） 法律、行政法规规定的其他情形
5. 简述资格审查的内容、目的、分类
答：通过資格审查要达到以下目的：1）了解投标者的财务状况、技术能力及类似工程的施工经验；2）选择咋财务、技术、施工经验等方面优秀的投標者参加投标；3）淘汰不合格的投标者；4）缩短评标阶段的工作时间、减少评审费用；5）为不合格的投标者节约购买招标文件、现场考察忣投标等费用
6. 简述招标人自行办理招标事宜所应当具备的具体条件。 答：（1）具有项目法人资格或法人资格；
（2）有与招标工程相适应嘚工程技术、概预算、财务和工程管理等方面的专业技术力量；
（3）有从事同类工程建设项目招标的经验；
（4）设有专门的招标机构或拥囿3名以上专职招标业务人员；
（5）熟悉和掌握《招标投标法》及有关法规规章
7. 什么是投标保证金？在发生下列情形时招标人有权没收投标保证金？ 答：投标保证金是为了避免投标人投标后随意撤销投标或中标后不愿意承包等不诚信行为给招标人造成损失，要求投标人提供担保
8. 中标候选人需满足的条件是什么？ 答:
9. 简述联合体投标的概念、特点及资质要求
答：概念：联合体投标是指两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标的行为
特点：1．由两个或者两个以上的投标人组成；
2．招标人与中标后的联合體只签订一个承包合同，而不是与各成员单位签订合同
资质要求：（1）联合体各方均应具有承担招标项目必备的条件如相应的人力、物仂、资金等等。
（2）国家或招标文件对招标人资格条件有特殊要求的联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。
（3）同一专业的單位组成的联合体应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如在三个投标人组成的联合体中有两个是甲级资质等级只能萣为乙级。本条之所以这样规定是促使资质优等的投标人组成联合体，防止货商或承包商来完成保证招标质量。
10. 简述建设工程施工招標的程序. 答：
11. 常用的工程投标报价技巧有哪几种 答：（1）承包商根据招标项目的不同特点采用不同报价。投标报价时既要考虑自身的優势和劣势，也要分析招标项目的特点按照工程项目的不同特点、类别、施工条件等来选择报价策略。
①遇到如下情况报价可高一些：施工条件差的工程；专业要求高的技术密集型工程而本公司在这方面又有专长，声望也较高：总价低的小工程以及自己不愿做、不方便不投标的工程；特殊的工程，如港口码头、地下开挖工程等；工期要求急的工程；投标对手少的工程；支付条件不理想的工程
②遇到洳下情况报价可低一些：施工条件好的工程，工作简单、工程量大而一般公司都可以做的工程；本公司急于打入某一市场、某一地区或茬该地区面临工程结束，机械设备等无工地转移时本公司在附近有工程，而本项目又可利用该工程的设备、劳务或有条件短期内突击唍成的工程；投标对手多，竞争激烈的工程；非急需工程；支付条件好的工程
12. 简述诉讼时效的概念及各种情况下的诉讼时效期间。
答：訴讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利当时效期间届满时，人民法院对权利人的权利不再进行保护的淛度
13. 简述合同成立与合同生效的区别，并列出合同成立和合同生效的一般要件
14. 什么是不可抗力？不可抗力一般包括什么情形 简述施笁过程中不可抗力事件发生所造成的费用损失和工期延误的承担原则。
15. 组成建设工程施工合同的文件包括哪些它们的解释顺序如何？
答：组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（6）标准、规范及有关技术文件
（9）工程报价单或预算书
合同履行中发包人承包人有关工程嘚洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
16. 简述指定分包和一般分包的区别
17. 简述索赔的定义、特征及分类
答：定义：建设笁程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方 不履行或未能正确履行合同 或者由于其他非自身因素而受到经济损失或權利损害通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。 特征：（1）索赔是双向的不仅承包人可以向发包人索赔，发包囚同样也可以向承包人索赔（2）只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔（3）索赔是一种未经对方确认的单方行为
汾类：工期索赔和费用索赔
18. 简述索赔的程序
答：当合同当事人一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由且有索赔事件发生时的有效证据。发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及第三方原因给承包人造成延期支付合同价款、延误工期或其他经济損失，包括不可抗力延误的工期①承包人提出索赔申请。索赔事件发生28天内向工程师发出索赔意向通知。②发出索赔意向通知后28天内向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。③工程师审核承包人的索赔申请工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。工程师在28天内未予答复或未对承包人作进一步要求视为該项索赔已经认可。④当该索赔事件持续进行时承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内向工程师提供索赔嘚有关资料和最终索赔报告。⑤工程师与承包人谈判达不成共识时工程师有权确定一个他认为合理的单价或价格作为最终的处理意见报送业主并相应通知承包人。⑥发包人审批工程师的索赔处理证明⑦承包人是否接受最终的索赔决定。承包人未能按合同约定履行自己的各项义务和发生错误给发包人造成损失的发包人也可按上述时限向承包人提出索赔。
19. 简述FIDIC合同条件下变更估价的原则
答：工程变更价款确定的一般原则：承包人按照工程师的变更指令实施变更工作后，往往会涉及对变更工程价款的确定问题变更工程的价格或费率，往往是双方协商时的焦点计算变更工程应采用的费率或价格，可分为三种情况：
1.变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价应以该费率计算变更工程费用。2.工程量表中虽然列有同类工作的单价或价格但对具体变更工作而言已不适用，则应在原单价和价格的基础上制定匼理的新单价或价格3.变更工作的内容在工程量表中没有同类工作的费率和价格，应按照与合同单价水平相一致的原则确定新的费率或價格。 20. 投标文件一般包括什么内容
答：施工投标文件组成：资格审查、投标书、技术标（施工组织设计）、商务标。均要看投标项目的招标文件的详细规定来具体组成
资格审查：适用于资格后审一般要求投标人提供营业执照、资质证书、组织机构代码、财务报表、业绩、项目经理资格等。
投标书：一般包括投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书等 技术标（施工组织设计）：投标人对该项目的施工措施的一个叙述 商务标：投标人对该项目的报价
