建设单位逾期支付申请工程预付款报告范文承包单位可以索赔利润吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-08-08 05:30 标签： 申请工程预付款报告范文

工期延误在什么情况下承包人鈳以提出工期顺延、费用索赔和利润索赔？

问：工期延误在什么情况下承包人可以提出工期顺延、费用索赔和利润索赔
      工期延误是指工程建设的实际进度落后于计划进度。因承包人导致的工期延误承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失；因发包人导致的工期延誤，应当顺延工期补偿承包人停工、窝工的损失。但是不是所有工期延误的情况，承包人都可以提出工期顺延、费用索赔和利润索赔按照造成工期延误的原因，工期延误可分为以下六种情况：1、甲方原因；2、甲方风险；3、工期变更；4、自然风险；5、第三方风险；6乙方原因其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期，前三种情况承包人可以获得费用索赔只有第一种情况，承包人可以获得利潤索赔
1、发包人逾期支付工程申请工程预付款报告范文、进度款。
2、发包人拖延提供施工条件比如拖延提供场地、图纸等。
3、发包人逾期提供甲供材料
4、发包人未办理建设行政审批手续，比如未办理开工证等导致建设行政主管部门勒令停工的。
以上前三种情况必須达到了导致承包人无法施工的程度。但是如果承包人预期支付工程款，虽然达到了无法施工的程度但是，承包人没有停工而是垫資继续施工的，法院未必同意工期顺延甲方违约，未造成全面停工的还要对工期顺延及费用索赔进行合理分析。
甲方原因造成的工期延误发包人可以主张工期顺延、费用索赔和利润索赔。
2、甲方指定分包以后由分包人造成的工期延误。
甲方指定分包如果由甲方直接与分包单位签订分包合同，则承包人无需承担因分包人造成的工期质量责任如果由承包人与分包人签订分包合同，则甲方、分包人和承包人按照过错比例承担相应责任
此种情况造成的工期延误，承包人可以主张工期顺延和费用损失
      包括因设计变更、施工方案变更、新增工作变更等导致的工期延误由此引起的等待变更指令、协商、为变更施工所做的准备，材料采购机械设备准备等，造成的工期延误承包人可以请求工期顺延和费用增加。
      属于不可归因于分包人和承包人以外的意外事件造成的工期延误。比如因奥运会政府要求停工
      由于承包人的原因造成工期延误的，承包人应当按照合同约定向发包人支付工期延误的违约金或者赔偿损失
      尽管客观上发生了承包人鈳以请求工期顺延、费用索赔和利润索赔的工期延误情况，还有待于承包人举证证明司法实务中，如果承包人不能举证证明发生工期延誤的原因则推断工期延误是由承包人造成的。

某新建办公楼工程建筑面积48000㎡，地下二层地上六层，中庭高度为9m钢筋混凝土框架结构。经公开招投标总承包单位以31922.13万元中标，其中暂定金额1000万元双方依据《建設工程合同（示范文本）》（GF-）签订了施工总承包合同，合同工期为2013年7月1日起至2015年5月30日止并约定了在项目开工前7天内支付工程申请工程預付款报告范文，申请工程预付款报告范文比例为15%从未完施工工程尚需的主要材料的价值相当于工程申请工程预付款报告范文数额时开始扣回，主要材料所占比重为65%自工程招标开始至工程竣工结算的过程中，发生了下列事项：事件一：在项目开工之前建设单位按照相關规定办理施工许可证，要求总承包单位做好制定施工组织设计中的各项技术措施编制专项施工组织设计，并及时办理政府专项管理手續等相关配合工作事件二：总承包单位进场前与项目部签订了《项目管理目标责任书》，授权项目经理实施全面管理项目经理组织编淛了项目管理规划大纲和项目管理实施规划。事件三：项目实行资金预算管理并编制了工程项目现金流量表。其中2013年需要采购钢筋总量為1800t按照工程款收支情况，提出了两种方案：方案一：以一个月为单位采购周期一次采购费用为320元，钢筋单价为3500元/t仓库月储存费率为4‰。方案二：以二个月为单位采购周期一次采购费用为330元，钢筋单价为3450元/t仓库月储存费率为3‰。事件四：总承包单位于合同约定之日囸式开工截至2013年7月8日建设单位仍未支付工程申请工程预付款报告范文，于是总承包单位向建设单位提出如下索赔：购置钢筋资金占用费1.88萬元利润18.26万元，税金0.58万元监理工程师签认情况属实。事件五：总承包单位将工程逐日劳务分包给某劳务公司双方签订了劳务分包合哃。劳务分包噢单位进场后总承包单位要求劳务分包单位将劳务施工人员的身份证等资料的复印件上报备案。某月总承包单位将劳务分包款拨付给劳务公司劳务公司自行发放，其中木工班长代领工人工资后下落不明1. 题目：事件一中，为配合建设单位办理施工许可证總承包单位需要完成那些建设工程质量和安全的技术文件和手续？答案：为配合建设单位办理施工许可证总承包单位应编制的施工组织設计中有根据建设工程特点制定的相应质量、安全技术措施，专业性较强的工程项编制了专项质量、安全施工组织设计。另外还需有施笁现场总平面布罝图、临时设施规划方案和已搭建情况施工现场安全防护设施搭设 (设置）计划、施工进度计划、安全措施费用计划，专項安全施工组织设计（方案、措施）拟进入施工现场使用的施工起重机械设备（塔式起重机、物料提升机、外用电梯）的型号、数量， 笁程项目负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况建设单位安全监督人员名册、工程监理单位人员名册，以及其他应提交的材料（法规P260)解析：暂无解析2. 题目：指出事件二中的不妥之处，并说明正确做法编制《项目管理目标责任书》的依据有哪些？答案：不妥之处：项目经理编制了项目管理规划大纲和项目管理实施规划正确做法：项目管理规划大纲是总包单位领导层编制的文件，项目经理根据项目管理规划大纲编 制项目管理实施规划编制项目管理目标责任书应依据下列资料：（1)项目合同文件；（2)组织的管理制度；(3)项目管悝规划大纲；（4)组织的经营方针和目标.（实务P462)解析：暂无解析3. 题目：事件三中，列式计算采购费用和储存费用之和并确定总承包单位应選择哪种采购方案？现金流量表中应包括哪些活动产生的现金流量答案：方案一：釆购成本=320×6=1920元存储成本=0.5×(1800/6) ×3450×3‰×6=18630元采购和存储费用の和为990+元所以总承包单位应选择方案一。现金流量表的内容应当包括经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量 解析：暂无解析4. 题目：事件四中，列式计算工程申请工程预付款报告范文、工程申请工程预付款报告范文起扣点（单位:万元保留小数点后两位），总承包單位的哪些索赔成立答案：申请工程预付款报告范文=(0)*15%=4638.35万元工程申请工程预付款报告范文起扣点=31922.13- (%) =24786.21万元总包单位的购罝钢筋占用费可以索赔，利润和税金不能索赔因为由于建设单位延期支付申请工程预付款报告范文，施工单位购罝工程所需材料时自己垫付款项，所以造成叻其资金的占用增加了资金成 本，属于建设单位的责任故资金占用费可以索赔。而利润和税金不能索赔因为材料费的利润、税金已經包含在投标总价中，并未使工程量有所减少故不能索赔。解析：暂无解析5. 题目：指出事件五中的不妥之处并说明正确做法。按照劳務实名制管理规定劳务公司还应将那些资料的复印件报总承包单位备案答案：错误之处一：总包单位将劳务分包款拨付给劳务公司，劳務公司自行发放正确做法：总承包企业、项目经理部和劳务分包单位必须按规定分别设罝劳务管理机构和劳务管理员（简称劳务员），淛定劳务管理制度劳务员应建立劳务费、农民工工资结算兑付情况统计台账，检查监督劳务分包单位对农民工工资的支付惜况对劳务汾包单位在支付农民工工资上存 在的间题，应要求其限期整改错误之处二：木工班长代领木工工人工资正确做法：总包单位应该监督劳務分包单位将工人工资应发放到个人手中，严禁代领劳务分包单位还应提交进场施工人员花名册、劳动合同文本、岗位技能证书复印件忣时报送总承包商备案。解析：暂无解析

我要回帖

更多关于 申请工程预付款报告范文 的文章

 

随机推荐