中央空调有必要装么安装签合同有必要吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-05-05 01:36 标签： 中央空调安装协议
您所在位置： &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
中央空调安装合同要点分析.doc 19页
本文档一共被下载：
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性，不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值，立即自动返金币，充值渠道很便利
你可能关注的文档：
··········
··········
合同主要条款
　　发包人（全称）：
　　承包人（全称）：
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
工程名称：
工程地点：
工程内容： 中央空调安装工程
承包范围：中央空调系统（），包括配合预埋管路，材料、设备供货、安装和调试
工程质量标准：达到国家现行标准、规范，一次性验收合格。
本合同采用总价包干方式，金额（大写）：
万元整（人民币）
（小写）￥：
.00元（人民币）
上述包干总价包括配合预埋管路材料、设备供货、安装和调试
　　组成本合同的文件包括：
　　1、本合同协议书
　　2、中标通知书
3、本合同专用条款
　　4、本合同通用条款
　　5、标准、规范及有关技术文件
　　6、图纸
7、工程投标书（包括商务标、技术标）
8、主要设备及材料品牌表
9、构成本合同组成部分的其他文件。
　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
第十条第十条
合同订立时间： 年月日
合同订立地点：
本合同双方约定本协议书在双方法定代表人或其授权签加盖公章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格，以及质量保修期满后失效。
本协议书，方执
发 包 人：
承 包 人：
法定代表人或授权人（签字）：
法定代表人或授权人（签字）：
开户银行：
开户银行：
《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-）第三部分
一、词语定义及合同文件
.合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序按通用条款第2条规定.语言文字和适用法律、标准及规范
.1 使用的语言文字
本合同的书写、解释和说明均使用汉语语言文字。
2.2 适用法律和法规
本合同适用国家现行的法律、法规，以及国家各部门的规章和工程所在地的地方法规和规章。
2.3 适用标准、规范
适用国家标准、规范国内没有相应标准、规范.4 遵守法令规章
承包人实施和完成本合同工程及其保修的全过程中，应该：
（a）遵守国家或省、市颁布的法律、法令、条例及当地的有关规定；
（b）遵守有关部门（如铁路、交通、市政、航道、水利、电力、通讯、公用事业、环保等）的规章、细则等，不因本合同工程的实施或保修而使有关单位的财产或职权受到影响。
发包人不承担由于承包人违反任何上述规定的各种罚款和责任；但应协助承包人在施工前办妥施工所需的各种证件、批件和有关申请报批手续，并取得必须的许可，以便承包人免于承担由于未履行上述义务的各种罚款和责任。
发包人向承包人提供图纸日期和套数：免费提供由委托的设计单位设计的施工图纸份，并由监理工程师组织设计代表向承包人进行技术交底。承包人需要更多份数时，应复制。
二、双方一般权利和义务
代表没有对任何工程、材料或设备加以反对，并不影响其否定该工程、材料或设备并予以纠正指令的权力。
.1 监理单位委派的工程师
姓名：职务：（1）发包人委托的职权：
（a）监理工程师必须履行合同规定的职责。
（b）各级监理工程师可以行使监理合同规定和本合同规定的相应的职权。
总监理工程师在行使以下规定的职权之前，应先取得的专门批准。
根据第11、12、13条发布开工令、暂时停工或复工令；
决定第13条项下的工程延期；
审查批准技术规范（规格）或设计的变更；
确定第36款项下的索赔额；
（c）如果发生紧急情况，监理工程师认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理工程师有权在未征得发包人批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行。监理工程师根据规定，确定因上述
正在加载中，请稍后...频道本月排行
随机推荐文章
Copyright (C) 2006 - 2016 www.eorder.net.cn
All Rights Reserved大家都在搜：
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
我是空调安装人员,四月份与一个暖通公司签订了一个用工合同,但他们总是借
我是空调安装人员,四月份与一个暖通公司签订了一个用工合同,但他们总是借故拖欠安装费,已经欠了两个月了……我就没给他们做了,但现在公司要告我说我影响了他们公司的声誉,要到法院去告我,要求我赔偿,我该怎么办
浏览次数：0
拖欠工资可申请劳动仲裁,如果公司起诉你建议尽快聘请律师积极应诉做好准备
房天下知识为您分享了一条干货
建议尽快委托律师介入
你好,对方拖欠安装费用,你可以起诉要求对方支付。如果对方以损害商业名誉要求你赔偿,你积极应诉即可。
申请劳动仲裁
您好,申请劳动仲裁
请选择房屋所在省份
装修总预算0万元
卫生间：0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码！
请输入密码！
没有房天下通行证，
下载房天下APP
提问获取更多回答
ask:2,asku:0,askr:347,askz:33,askd:61,RedisW:0askR:1,askD：447 mz:nohit,askU:0,askT:0askA:449
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱：格力中央空调安装合同(模板)2015_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员，立省24元！
格力中央空调安装合同(模板)2015
&&中央空调安装施工合同,适用于格力,大金,美的
阅读已结束，下载本文需要
想免费下载本文？
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑，同时保存到云知识，更方便管理
加入VIP
还剩1页未读，
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢中央空调安装签合同有必要吗中央空调安装签合同有必要吗科瓦特百家号如今是法治社会，社会生活的很多的方面都必须依法办事，这也是推动社会进步，让我们更好发展的需求，所以我们企业单位在中央空调安装的过程中一定要签订合同，这很是必要，这又是为何呢？中山科瓦特作为中央空调安装厂家，强烈建议大家一定要按流程签合同，避免一些不必要的损失与纠份。一、这是对施工方的有效约束和利益保障通过中央空调安装合同的签订这对于施工方是有效的约定，让他们严格的履行合同，严格的按照客户的需求操作，服务客户需要。但是通过合同也是更好的维护施工方权益的体现，如果我们任何一方有违规行为都要受到相应的处罚。二、这也是对需求方的有效约束和保障合同的签订对于双方都是很好的约束，对于客户需求方合同也规定了我们的义务，如果对方按照我们的需求提供了满意的服务，我们势必会支付合理的费用，这也是对我们义务的一种监督，如果我们失约也要受到法律的制裁的。三、再有就是制定合同的时候注意事项我们在签订合同时候一定要认真的查看我们要求施工方达到的标准是否全面，不能有漏项，一定要认真对待，这样我们才能达到应有的预期效果。对于施工方也要认真的查看合同中有无一些霸王条款，或是不合理的要求，然后协商解决，达成一致意见在签署合同，一旦签署具有法律效力，双方必须按照合同规定履行各自的职责。所以中央空调安装一定要签订合同，这也是更好的维护双方利益，确保安装工程如期保质完工的有效的前提。本文仅代表作者观点，不代表百度立场。系作者授权百家号发表，未经许可不得转载。科瓦特百家号最近更新：简介:科瓦特深耕人工气候环境系统工程！作者最新文章相关文章

我要回帖

更多关于 中央空调安装协议 的文章

 

随机推荐