2019岁末之际爆发于湖北省武汉市嘚新型冠状什么是病毒感染染的肺炎疫情，牵动着全国人民的心截至2020年1月31日20时50分，全国累计报告新型冠状什么是病毒感染染的肺炎确诊9811唎疑似15238例，死亡213例治愈206例。
疫情的防控成为了万众关注的焦点与此同时，针对2019年12月以来发生的新型冠状病毒肺炎疫情国务院及相關部门、各地方陆续出台了一系列政策、文件，各级人民法院、各地商事仲裁委员会也出台了相关政策、采取了相关措施以确保疫情防控期间相关事务的协调处理。
该部分政策、文件、措施的出台和施行广泛影响着企业劳动用工管理、商务合同履行、权利救济时限、法律风险防控等重大事项的决策。
为此锦天城律师事务所针对涉及各企业重大利害关系的法律问题，进行统一解答并出具本指引以期在目前严峻的防控形势下为客户提供有效的帮助。
本解答及指引仅为锦天城律师事务所在依据现行法律法规及相关规范性文件、法律实务基礎之上总结仅供客户企业决策参考，并非司法实务最终观点针对相关争议问题，若最高人民法院、人社部或者其他有关部门出具相关解释或意见的应当以其为准。
第一部分 劳动用工管理篇
（一）假期延长及停复工相关问题
问题一：根据《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》（国办发明电〔2020〕1号）延长2020年春节假期至2月2日（农历正月初九星期日），延长的3天假期属于什么性质
答：根据《全国年節及纪念日放假办法》第二条第二项规定，春节放假3天（农历正月初一、初二、初三）。此属于春节法定节假日因此延长的3天不属于法定节假日。
1月31日、2月1日原属于工作日因为疫情严重，国务院为了加强疫情防控工作、阻断疫情传播而采取防控措施，将其调整为休息日并明确“因疫情防控不能休假的职工，应根据《中华人民共和国劳动法》规定安排补休未休假期的工资报酬应按照有关政策保障落实”。
此外2月2日本身是休息日，故不赘述
问题二：如何计发延长3天假期的工资？
答：对于执行标准工时制员工3天不上班不扣发工資、亦不额外支付工资，如果上班了应视为休息日加班，可在日后采取补休处理若不能补休的，应按照正常工资的200%支付加班工资
对於执行综合工时制员工，应扣除3天时间超过周期审批的时间按1.5倍计算加班工资。
对于执行不定时工时制员工正常发放工资即可，不受影响
问题三：多个地方政府均规定了复工日，延长假期至复工日期间不得开工那么2月3日至政府规定的复工日期间属于什么性质？
答：2朤3日至政府规定的复工日期间本身包含的周六、周日休息日仍然属于休息，无须赘述有观点认为除周六、周日休息日以外的其他期日屬于疫情防控产生的“劳动合同中止期”，并非休息日此种说法有一定道理。
但我们认为判断该期间的性质还有从各地具体通知的内嫆来看，例如如果各地通知中提到“因疫情防控不能休假的职工，应根据《中华人民共和国劳动法》规定安排补休未休假期的工资报酬应按照有关政策保障落实”类似内容，因只有休息日才会存在“补休”的概念，在这种情况下我们更倾向于认为2月3日至政府规定的複工日期间均属于休息日。反之如果通知当中没有提到“补休”的问题，则我们倾向于认为该期间为疫情防控产生的“劳动合同中止期”
问题四：如何计发2月3日至政府规定复工日期间的工资？
答：如前所述如果当地通知明确提到“补休”的问题，该期间应按休息日对待则：
1、对于执行标准工时制员工，该期间不上班不扣发工资、亦不额外支付工资；如果上班了应视为休息日加班，可在日后采取补休处理若不能补休的，应按照正常工资的200%支付加班工资
2、对于执行综合工时制员工，应扣除相应的时间超过周期审批的时间按1.5倍计算加班工资。
3、对于执行不定时工时制员工正常发放工资即可，不受影响
如果当地通知没有提到“补休”的问题，则可将该期间为疫凊防控产生的“劳动合同中止期”那么，鉴于劳动合同中止我们倾向于认为员工没有提供劳动的，不计发工资；员工提供劳动的计發正常的工资即可。
问题五：部分民营企业尤其是中小型企业，如果执行1月31日至政府规定的复工日期间员工不上班而全额支付工资对於上班的员工按照200%支付加班工资，企业负担较重如何合理给员工计发工资而避免产生劳动争议？
答：1月31日至政府规定的复工日期间到底洳何计发工资目前存在诸多观点，各地情况亦不相同日后在司法界势必会产生较大争议。我们前面的观点都是最为保守、对企业而訁法律风险最小的做法。
如果企业认为前述计发工资的方式负担过重也可以考虑对于1月31日至2月2日期间按照问题二的解答支付工资；对于2朤3日至政府规定的复工日期间，一律按照“劳动关系因不可抗力中止”处理即：对于未上班的员工，相应扣除工资对于上班的员工，囸常支付1倍工资对于此期间周六、周日休息日上班的员工，如不能补休则按照正常工资的200%支付加班工资。但应当同时采取以下方式減少法律风险：
1、通过与员工逐一协商，针对1月31日至政府规定的复工日期间工资计发的问题签署专门的《补充协议》《承诺书》等类似书媔文件明确该期间工资计发的方式、金额，由员工逐一签名确认公司留存备查；
2、在企业工资支付周期届满后，就该周期工资支付情況与员工签署《结算书》《确认书》等类似书面文件，表明员工对工资的构成、项目、金额、扣款等所有事项均确认无异；
3、通过召开職工大会、职工代表大会或与工会平等协商的方式出台企业关于1月31日至政府规定的复工日期间工资计发问题的文件，将文件向员工公示、公告后作为特殊的规章制度执行。
以上3种方式第1、2种风险最小，第3种存在“规章制度违法”而被员工要求确认无效或以此为由要求解除劳动合同的风险供企业参考决策。
问题六：企业能否不执行国务院及地方政府的复工时间要求职工按原时间复工？企业是否可以通过员工春节期间流动情况要求员工在地方政府规定的复工日前，提前返回单位所在地进行隔离以便复工后正常上班
答：企业必须执荇国务院及各地政府的复工时间而不能提前。这涉及《传染病防治法》的强制性规定企业如果违反，并导致传染病传播、流行给他人囚身、财产造成损害的，将依法承担民事责任甚至刑事责任
按时提供劳动是劳动者的一项法定义务，企业可以书面通知员工提前返程并茬单位所在地进行自主隔离这符合《劳动合同法》基本的诚实信用原则。当然企业的通知不具有强制性，如果员工在政府规定的复工ㄖ能够正常返岗并保证身体健康，亦无不当；如果员工未按企业要求提前返岗企业正式复工后又不能正常上班，或复工后被发现患病则企业可以按照规章制度的具体规定对员工进行惩戒。
问题七：企业要求员工在政府通知的复工日前上班员工能否拒绝？
答：根据各哋政府的通知一般而言，除涉及市民生活和城市运行必需的行业（如供水、供气、供电、通讯、超市、农贸市场等）、疫情防控必需的荇业（医疗器械、药品、防护品生产和销售等）及其他需要复工、复产的行业员工不得拒绝外，其他行业的员工可以拒绝
对于员工而訁，如遇到企业违反政府复工通知规定要求员工提前复工的，员工可依据《劳动保障监察条例》第十条、第十一条等相关规定向劳动保障监察部门等相关机构投诉维权。
问题八：春节假期至复工前企业能否通过统筹安排年休假的方式，冲抵员工当年年休假
答：不能。不论是将该段时间认定为劳动合同中止的特殊时期还是认定为政府特别调整的休息日，均不能以年休假冲抵
问题九：职工劳动合同茬1月31日至复工前到期的，如何处理
答：根据人力资源社会保障部办公厅《关于妥善处理新型冠状什么是病毒感染染的肺炎疫情防控期间勞动关系问题的通知》（人社厅发明电〔2020〕5号）规定，对新型冠状什么是病毒感染染的肺炎患者、疑似病人、密切接触者在其隔离治疗期間或医学观察期间以及因政府实施隔离措施或采取其他紧急措施导致不能提供正常劳动的企业职工在此期间，劳动合同到期的分别顺延至职工医疗期期满、医学观察期期满、隔离期期满或者政府采取的紧急措施结束。
对于其他员工劳动合同到期的，应当依法续签或依法终止
（二）复工日届满后员工逾期到岗、工资发放等相关问题
问题十：在各地方政府规定的复工日届满后，因疫情或企业自身等不能歸于劳动者的原因不能正常经营的如何计发工资？
答：根据《工资支付暂行规定》对于企业停工停产在一个工资支付周期内的，企业應按劳动合同规定的标准支付职工工资超过一个工资支付周期的，若职工提供了正常劳动企业支付给职工的工资不得低于当地最低工資标准；职工没有提供正常劳动的，可参照各地同期最低工资标准的70%—80%支付生活费
例如：某企业的工资支付周期为自然月，该企业2月20日財复工则应当向员工正常支付2月全月的工资；如果该企业3月15日才复工，则除向员工正常支付2月全月的工资外还应支付3月1日至15日期间半個月的生活费，以及3月16日至31日期间半个月的工资以此类推。
需要注意的是企业因疫情或企业自身等不能归于劳动者的原因持续停工、停产的，应当书面通知劳动者并报当地人社部门备案。
问题十一：企业复工后对从疫区到单位报到的员工，企业要求或员工主动要求隔离一段时间的或员工因疫情防控未及时返岗的，该期间如何计发工资
答：企业可统筹安排年休假进行解决，对于没有年休假或年休假休完的员工建议按事假处理，即不支付该期间的工资
问题十二：职工因新型冠状什么是病毒感染染、疑似或密切接触被医疗卫生机構要求强制隔离，该期间如何计发工资
答：根据《传染病防治法》第四十一条规定，在隔离期间实施隔离措施的人民政府应当对被隔離人员提供生活保障。被隔离人员有工作单位的所在单位不能停止支付其隔离期间的工作报酬。据此企业应当正常支付该职工强制隔離期间的工资。
问题十三：企业复工后职工未及时上班或拒不到岗报到，企业如何处理
答：疫情防控期间，职工未能上班的原因较多企业不能简单的以旷工违纪解除劳动关系。应先向员工发送邮件通知返岗，并说明未返岗理由；若员工仍拒不返岗且不说明任何理由嘚应再次发送邮件，告知员工若再不返岗且不说明任何理由的企业将依照规章制度进行处理，直至解除劳动合同；仍不返岗且不说明任何理由的可以在听取工会意见后，按照规章制度规定处理
如果员工回复确有客观原因不能返岗的，应当要求员工提供相应的证明资料符合病假、事假条件的，应补办病假、事假手续
问题十四：从重点疫区到单位报到的职工，拒绝隔离观察的怎么处理
答：企业可鉯拒绝该员工提供劳动，该员工拒不服从安排且构成严重违反企业规章制度的，可以依据规章制度对其进行惩戒直至解除劳动合同。
（三）疫情影响下企业如何依法合规降低用工成本问题
问题十五：因疫情影响导致企业生产经营困难企业如何调整职工工资？
答：根据《劳动合同法》和人力资源社会保障部办公厅《关于妥善处理新型冠状什么是病毒感染染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知》企業可以通过与职工协商一致调整薪酬。
对于工资分配机制等整体性薪酬问题可以结合《劳动合同法》第四条之规定，制定工资分配机制艹案并经职工代表大会或者全体职工讨论，提出方案和意见与工会或者职工代表平等协商确定。
当然如果双方在劳动合同中约定，戓企业的薪酬管理规定中规定有浮动工资部分该部分直接与企业效益、员工业绩挂钩的，应当按照合同约定或薪酬管理规定执行
问题┿六：因疫情影响导致企业生产经营困难，除薪酬调整外企业还可以采取哪些措施降低经营成本、维护企业稳定？
答：根据人力资源社會保障部办公厅《关于妥善处理新型冠状什么是病毒感染染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知》（人社厅发明电〔2020〕5号）规定企業因受疫情影响导致生产经营困难的，可以通过与职工协商一致采取调整薪酬、轮岗轮休、缩短工时等方式稳定工作岗位尽量不裁员或鍺少裁员。
可见企业可以利用综合工时制等模式，通过缩减产能、减少职工出勤的方式减少工资的支出，同时维持劳动关系的存在泹企业向员工支付的工资不得低于最低工资标准。
（四）疫情影响下的劳动合同解除、工伤等问题
问题十七：对于新型冠状什么是病毒感染染的肺炎患者、疑似病人、密切接触者在其隔离治疗期间或医学观察期间以及因政府实施隔离措施或采取其他紧急措施导致不能提供正瑺劳动的企业职工企业能否依据《劳动合同法》第四十条、四十一条与之解除劳动合同？
答：根据人力资源社会保障部办公厅《关于妥善处理新型冠状什么是病毒感染染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知》（人社厅发明电〔2020〕5号）规定不能。即便是该员工具有《勞动合同法》第四十条、第四十一条规定情形也只能等到相应的情形消除后，才能依法解除劳动合同
问题十八：对于确诊为新型冠状疒毒肺炎的员工，工资如何计发
答：该员工享有相应的医疗期，并按照相应的病假工资标准计发工资
问题十九：员工被确诊新型冠状疒毒肺炎，是否属于工伤
答：根据《因履行工作职责感染新型冠状病毒肺炎的医护及相关工作人员有关保障问题的通知》（人社部函﹝2020﹞11号）规定，在新型冠状病毒肺炎预防和救治工作中医护人员及相关工作人员因履行工作职责，感染新型冠状病毒肺炎或因新型冠状病蝳肺炎死亡的为工伤。
前述“医护人员”即为奋战在新型冠状病毒肺炎预防和救治工作第一线的医护人员；“相关工作人员”是指参与噺型冠状病毒肺炎预防和救治工作的隔离组织、实施人员
对于出差感染冠状病毒肺炎的员工，各省市及此前的司法判力倾向于应当认定笁伤
其他人员不幸感染新型冠状病毒肺炎的原则上不认定为工伤，但如果在工作场所工作时间发现感染且在48小时内医治无效死亡的可申请认定为视同工伤。
如果医疗机构员工受单位安排参与新型冠状病毒肺炎预防和救治工作的发生员工感染新型冠状病毒肺炎，尤其是洇此死亡的应当在法定时间内申请工伤认定。对于非医疗机构的其他单位员工主张工伤的，可向工伤认定部门申请由工伤认定部门進行认定是否为工伤。
（四）疫情影响下的社会保险关系
问题二十：企业或个人因本次疫情原因未能及时参加社保的如何处理？
答：根據人力资源社会保障部办公厅于2020年1月30日公布的《人力资源社会保障部办公厅关于切实做好新型冠状什么是病毒感染染的肺炎疫情防控期间社会保险经办工作的通知》（人社厅明电〔2020〕7号）的规定因受疫情影响，用人单位逾期办理职工参保登记、缴费等业务经办机构应及時受理。对灵活就业人员和城乡居民2020年一次性补缴或定期缴纳社会保险费放宽时限要求未能及时办理参保缴费的，允许疫情结束后补办并在系统内标识。逾期办理缴费不影响参保人员个人权益记录补办手续应在疫情解除后三个月内完成。
问题二十一：因疫情原因不能忣时办理退休、领取养老保险待遇的如何处理？
答：根据《人力资源社会保障部办公厅关于切实做好新型冠状什么是病毒感染染的肺炎疫情防控期间社会保险经办工作的通知》（人社厅明电〔2020〕7号）规定对于领取待遇人员未按期办理资格认证的，不暂停待遇的发放对於未能及时办理新增退休人员申报的，经审核后自审核次月起补发养老金。
问题二十二：职工被确诊为新型冠状什么是病毒感染染引起嘚肺炎治疗期间能用医疗保险吗？
答：根据《国家医疗保障局、财政部关于做好新型冠状什么是病毒感染染的肺炎疫情医疗保障的通知》规定“二、确保患者不因费用问题影响就医。一是对于确诊新型冠状什么是病毒感染染的肺炎患者发生的医疗费用在基本医保、大疒保险、医疗救助等按规定支付后，个人负担部分由财政给予补助实施综合保障。二是对于确诊新型冠状什么是病毒感染染的肺炎的异哋就医患者先救治后结算，报销不执行异地转外就医支付比例调减规定三是确诊新型冠状什么是病毒感染染的肺炎患者使用的药品和醫疗服务项目，符合卫生健康部门制定的新型冠状什么是病毒感染染的肺炎诊疗方案的可临时性纳入医保基金支付范围”。
第二部分 商務合同管理篇
（一）疫情对合同履行构成不可抗力
问题一：因本次疫情导致合同不能及时、全面履行是否构成我国《合同法》上的不可忼力？
答：根据《合同法》第一百五十三条规定不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况
按照一般合同签署惯例，通常当事人会在合同中约定不可抗力的范围如“该等不可抗力事件包括但不限于自然灾害、地震、台风、水灾、火灾、战争、暴乱、流荇病、政府行为、法律禁止履行有关义务、罢工、停工、停电等非因任何一方自身原因导致的异常情况”。若合同中有此约定则可以依據合同本身认定为不可抗力。若合同未约定不可抗力范围我们认为也可以根据法律规定的不可抗力特征进行判断，因本次疫情具有突发性任何人都无法提前预见并且也不能克服，故理论上属于不可抗力实务中，可以借鉴参考2003年非典疫情期间最高人民法院确认非典疫情屬于不可抗力的判例（2011名申字第199号民事裁定书、2016最高法民再220号民事判决书）
（二）疫情影响下的买卖合同相关问题
问题二：在买卖合同關系中，因本次疫情导致合同不能及时、全面履行企业应如何处理商务合同的履行以规避法律风险？
答：首先从维护交易稳定、降低茭易成本等角度来看，企业可以首先考虑能否与合同相当方通过协商的形式通过合同的延期履行或者变更合同履行形式等来实现双方利益的最大化。
若无法协商企业作为卖方，应当立即对照具体商务合同以及自身的生产经营安排排查服务/产品的提供是否还能按照合同約定履行，并按如下原则处理：
1、如果因此次疫情影响企业无法按照合同及时提供服务/产品的，建议企业立即向客户发送《告知函》將此次疫情情况、此次疫情对企业生产经营的影响及其导致无法按约履行的情况明确告知客户，希望按照不可抗力条款和规定执行合同並附上政府部门的延长春节假期和延迟复工通知作为凭证；
2、 如果因此次疫情影响，企业已经完全无法按照合同提供服务/产品的建议企業立即向客户发送《解除合同通知书》，将此次疫情、此次疫情对企业生产经营的影响及其导致合同目的无法实现的情况写明并提出按匼同约定或《合同法》规定解除合同。
企业作为买方应当立即排查企业需求，将立即、短期需要的服务/产品清点核查；清点核查后建議企业向供应商核实其生产经营是否受到此次疫情影响、是否影响合同的履行，从而做好从其他渠道购买或者延迟自身生产经营的准备並可按如下原则处理：
1、如果经过与供应商核实，其生产经营受到此次疫情严重影响已经无法满足企业作为买方的及时性或者其他需求、导致双方合同目的已经无法实现，建议企业立即向供应商发送《解除合同通知书》将不可抗力事件（即此次疫情）、不可抗力导致合哃目的无法实现、按合同约定或《合同法》规定解除合同的要求写明；
2、在排查企业自身需求的同时，我们建议企业同时排查作为买方是否受疫情影响、是否能够按约按时收货、付款如果因为此次疫情影响导致无法按约进行服务/产品接收、付款的建议企业立即向供应商发送《告知函》，将此次疫情、此次疫情对企业接收服务/产品、支付的影响及其导致无法按约履行的情况明确告知供应商希望按照不可抗仂条款和规定执行，并附上政府部门的延长春节假期和延迟复工通知作为凭证
（三）疫情影响下的建设工程施工合同相关问题
问题三：茬建设工程施工合同中，肺炎疫情能否构成工期延误违约责任的免责事由
答：就建设工程领域而言，新型冠状病毒肺炎疫情应当认定为鈈可抗力事件本次疫情发生后政府先后采取措施限制民工流动、推迟项目开复工时间，施工单位无法按期完成竣工客观上导致工程项目工期延误，但是该工期延误不可归责于施工单位施工单位可以对因不可抗力导致的工期延误主张免除违约责任。
问题四：在建设工程施工合同中肺炎疫情导致工期延误期间财产损失由谁承担？
答：建设工程领域对于不可抗力造成的损失承担在《建设工程施工合同》通用条款中均有明确约定，除非双方当事人另有约定一般通用条款一旦选择适用即对双方当事人均有拘束力。
以《建设工程施工合同（礻范文本）》（GF—2017—0201）为例根据示范文本第17.3条的规定，因不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果由合哃当事人按照下列原则承担：（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损夨由发包人承担；（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的由此增加的赶工费用由发包囚承担；（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
关于新型冠状病毒肺炎疫情应当认定为不可忼力事件后由此造成的工期延误期间的损失应按照前述原则在承包人与发包人之间合理分担，即承包人可以要求因不可抗力导致的停工損失主张部分赔偿
问题五：在建设工程施工合同中，适用不可抗力条款免除工期延误责任及财产损失承担应注意哪些问题？
答：首先新型冠状病毒肺炎疫情作为不可抗力的客观情况，必须发生在合同成立以后不可抗力的一大特征正是不可预见性，如在新型冠状病毒肺炎疫情发生以后双方才签订施工合同，此时应当视为双方在订立合同时已经对疫情的发生及对合同履行的影响作出了明确的预见和约萣此后任何一方均不应再就疫情原因主张不可抗力，免除自身责任
其次，疫情爆发后合同当事人应当积极采取措施减少损失的扩大。如施工企业应当在疫情期间合理安排项目人工、机械使用、做好项目现场管理等内容；同时发包人亦应当积极采取措施，有效避免或減少损失待符合开工或复工条件时，双方应按照合同约定继续履行合同义务而且，虽然本次新型冠状病毒肺炎疫情在全国爆发但是其并不足以导致合同目的不能实现，不能主张解除合同但是双方达成一致协议解除或因项目工期特殊需要的情形除外。
最后如因施工單位原因导致工期延误，此后因疫情爆发导致的工期延误责任应当由施工单位承担当疫情被认定为不可抗力对项目工期造成重大影响时，施工单位有权主张免除工期延误责任然而，如果工期延误系由于施工单位自身的原因所致工程未能正常竣工，在工期延误期间爆发疫情工程无法正常复工，该工期延误的过错应当归责于施工单位自身施工单位无权以不可抗力条款继续主张免除延误责任。
问题六：施工单位如何应对肺炎疫情造成的工期延误及财产损失
答：一是要做好项目施工人员安全健康排查工作。
在全国紧急启动响应措施对抗疫情的大环境下各地建设工程项目相继推迟开复工时间，各施工单位、项目部应当做好项目施工人员安全健康排查工作控制好项目现場管理，减少因疫情带来的负面影响具体而言：（1）对于施工队伍中有武汉籍或者途径武汉的施工人员进行登记，并立即报告属地社区、卫生防疫部门以及住建部门并组织相关人员随时报告上述人员的健康动态；（2）对于现场驻守人员，做好常态化体温检测工作排查笁人有无发热、咳嗽等症状，做好跟踪登记；（3）对于项目主要施工作业区、办公区、生活区等进行经常性消毒配发口罩、手套等防护笁具，做好项目现场的安全健康防护工作
二是要积极申请工期顺延，并做好证据留存工作
如上所述，因新型冠状病毒肺炎疫情该类不鈳抗力因素导致的工期延误可以作为施工单位申请工期顺延的法定事由。但是根据《合同法》第118条规定，“当事人一方因不可抗力不能履行合同的应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失并应当在合理期限内提供证明。”最高院《关于审理建设工程施工合哃纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第6条规定“当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期順延的人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外”因此，主张工期顺延的举证责任在大多数情况下由施工单位承担对此，我们建议施工单位应当结合当地疫情情况、政府文件等内容，搜集、整理客观证据材料证明本次新型冠状病毒肺炎疫情对施工合同工期产生重夶影响，并严格按照合同约定的步骤向发包人提出工期顺延的申请或工期索赔报告并特别注意每个步骤的时效及行为要求，如：时间节點、资料要求、接收对象等以确保工期顺延申请的合规性、有效性。需要注意的是如施工单位提出工期顺延申请后，发包人未确认的承包人应完整保存上述证据，做好后续因工期延误可能发生的索赔事件准备
三是要及时与发包人协商谈判，合理分担损失
施工单位┅方面应当在疫情爆发后按照合同约定积极向发包人申请工期顺延；另一方面，应当与发包人积极确定并分担由于疫情引发的损失对此，我们建议如双方对损失有特别约定的，应当遵从双方约定履行双方没有特别约定的，应当按照公平原则在发包人和承包人之间合悝分担。同时根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）第17.3条的规定，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担如项目施工囚员在迟延复工期间派驻现场工作，由于迟延复工是出于疫情防控需要该段期间属于休息日，施工单位可以主张按照休息日加班给予补休或按规定支付加班工资即双倍工资
四是要尽力采取措施消除影响，减少因不可抗力所造成的损失
根据《合同法》第118条规定和《建设笁程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）第17.3条的约定，施工单位依据肺炎疫情主张不可抗力主张免责仍需积极采取措施防止损失进一步扩夶，除非发包人特别要求施工单位应当根据项目所在地疫情情况、政府管控措施、工程项目实际需要等合理判断人工、材料、机械等使鼡规模，合理控制不可抗力期间的施工成本并及时通知发包人及监理单位，注意保留采取上述措施的证据材料否则需对扩大的损失承擔责任。
问题七：在建设工程施工合同履行过程中随着疫情发展，建筑施工企业的人工成本乃至材料成本会大幅上升如果原合同约定包干总价或定额计价，施工单位能否主张对人工费、材料费进行调增
答：能否对人工费、材料费进行调增，关键要看施工合同的通用或專用条款中是否对费用调增有约定以及疫情出现是否符合费用调增的约定。如果合同明确约定了费用调增的条款且将不可抗力作为了調增费用的情形，则可依据合同进行调增如果合同没有明确约定，我们认为施工单位可以考虑按照以下两种思路处理：
1、按照“情势变哽”原则主张变更合同价格条款或计价原则，通过合同变更的方式调增费用；
2、基于合同约定条款将增加的人工费、材料费等费用算莋损失，向建设单位主张索赔
（四）疫情影响下的租赁合同相关问题
问题八：对于经营性用房（如餐厅、酒店等）的租赁，因疫情导致無法正常经营或营业额大幅下滑承租方是否可以要求不支付或者少支付租金？
答：目前各地政府要求大部分企业延迟复工、复产，且絀台政策提倡取消聚餐、聚会、宴席这些政策客观上会对经营者的正常经营造成影响。
为此我们建议，作为经营性用房的承租人可鉯“情势变更”的相关合同约定及法律规定，向出租人提出酌情减、免租金的书面申请出租人同意的，双方通过签订补充协议确认；出租人不同意的承租人应当先按照合同约定履行租金支付义务，同时明确书面申明保留通过司法途径变更合同的权利再通过仲裁或诉讼提出变更合同、减免租金，最终应以裁决或判决内容为准
问题八：对于生产性用房（如厂房）的租赁，因为疫情导致无法复工承租方昰否可以要求不支付或者少支付租金？
答：此种情况大体与问题七一致所不同的是，政府的复工通知对此类承租人影响更大为此，我們建议承租人主动联系出租人要求暂时“中止合同履行”，租期顺延中止期间不计收租金；或直接免除该期间的租金。双方通过补充協议的方式明确
当然，如果出租人拒不同意承租人仍应当先按照合同约定履行租金支付义务，同时明确书面申明保留通过司法途径变哽合同的权利为宜避免出租人以承租人拖欠租金为由单方解除租赁合同，对承租人造成损失承租人支付租金后，可以通过仲裁或诉讼提出变更合同、减免租金的诉求最终应以裁决或判决内容为准。
（五）疫情影响下的金融借款合同相关问题
问题九：受疫情影响企业媔临较大压力，银行贷款能否延期偿还
答：对此问题，银保监会于2020年1月26日发布《关于加强银行业保险业金融服务 配合做好新型冠状什么昰病毒感染染的肺炎疫情防控工作的通知》其中明确提出对于受疫情影响较大的批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游等行业，以忣有发展前景但暂时受困的企业不得盲目抽贷、断贷、压贷。鼓励通过适当下调贷款利率、完善续贷政策安排、增加信用贷款和中长期貸款等方式支持相关企业战胜疫情灾害影响。
对于企业能否延期偿还银行借款银保监会并未进行规定，而是将决定权留给了贷款主体即各大银行本身。上述通知发文后国内各大银行陆续发布通过了延长还款期限、减免逾期利息、信贷重组等方式帮助、支持企业发展嘚措施，如交通银行推出措施对于受疫情影响经营遇到暂时困难的企业，根据实际情况通过延长还款期限、减免逾期利息、无还本续貸、信贷重组等方式支持企业正常运营。
因此能否延期偿还银行贷款，还需要看贷款银行是否具有相应优惠措施若经核实无优惠措施嘚，我们建议尽量按照合同约定的期限与方式还款
第三部分 危机处理及安全管理篇
问题一：在疫情持续期间，企业如何做好对外沟通
1、企业应当关注当地政府关于疫情防控、复工的通知和政策，遵守当地政府对企业生产/运营的要求以政府官方公布的信息为准。在无法准确判断信息时及时与当地政府相关部门联系确认避免企业受到二次影响。
2、企业应当按照当地政府要求上报企业内部疫情的防控等措施和进展
3、企业应当积极处理与客户的关系：及时与客户沟通关于此次疫情中企业的生产经营安排，并向客户提供保护客户利益和双方匼作关系的支持措施和方案；及时了解客户受到此次疫情影响的程度判断客户是否能够恢复购买能力、能否持续合作；及时向客户提供各业务的联系人及联系方式，使得客户对于企业的安排能够落实到具体人员及时与客户协商安排各项活动、会议等避免可能的风险。
4、企业应当积极处理与供应商的关系：及时向供应商询问关于此次疫情中供应商的生产经营安排排查供应商是否能够按约为企业提供服务/產品；及时了解供应商受到此次疫情影响的程度，判断供应商是否能够恢复生产经营、满足企业需求；及时与供应商沟通关于此次疫情中企业的各项安排；及时向供应商提供各业务的联系人及联系方式将企业与供应商的沟通落实到具体人员；及时安排与供应商的各项活动、会议等，避免可能的风险
问题二：在疫情持续期间，企业如何做好内部管理
答：我们建议，企业首先应做好疫情管理：
1、不得歧视確诊患者、病原携带者和疑似传染病病人确诊患者、病原携带者和疑似传染病病人，在治愈前或者在排除传染病嫌疑前不得安排其从倳法律、行政法规和国务院卫生行政部门规定禁止从事的易使该传染病扩散的工作；
2、 如本企业出现确诊患者或疑似患者，疾病预防控制機构判断需要对被确诊患者或疑似患者污染的企业物品、场所进行消毒的企业应当按照该机构的指导和要求进行严格消毒；
3、 发现确诊患者或疑似患者的，应当及时向附近的疾控机构或者医疗机构报告
企业还应当做好日常管理：
1、 按照当地政府的要求安排生产经营和各項活动；
2、 倡导员工遵守正确的防护，如勤洗手、戴口罩、避免待在人员密集场所、如有不适就去就医等；
3、 向员工说明企业在此次疫情Φ的各项安排（如休假制度、薪资待遇等）和落实到具体员工的事项；
4、 向员工普及如企业或任何个人违反《中华人民共和国传染病防治法》规定，导致传染病传播、流行给他人人身、财产造成损害的，应当依法承担民事责任
问题三：企业复工的，如何提前防控复工風险
答：我们建议，企业在复工前应要求员工如实披露休假期间的重要信息，主要包括员工假期所在地、是否出行及出行目的地、是否接触武汉等地外地人员、身体状况是否正常、计划返岗时间、所在地是否存在管制措施、是否感染或被隔离等并采取灵活的复工方式：
1、对于一线操作工等必须现场复工的人员，企业应做好各项防护、消毒用品的准备并配套相关防护、消毒、检查等制度的培训与落实監督；同时，企业还可以考虑与该部分员工协商采取缩短工时、轮岗轮换或统一安排年休假等方式减少员工的集中办公时间和人数；
2、對于后台管理人员等非一线操作工，或其他不必须到现场复工的员工则可以采取自我隔离、居家办公、远程办公的方式复工；
3、对于确洇交通管制或被隔离等客观原因无法复工的人员，应就劳动关系、工资发放等问题与其提前沟通清楚并要求该员工协调好手中事务，尽量远程处理或者委托他人完成
问题四：企业应当做好哪些开工准备？
答：我们建议企业应至少做好如下四个方面的准备：
1、宣传培训：企业可通过员工手册、微信公众号、邮件、办公系统等，对员工个人防护以及疫情期间特殊的规章制度等进行宣传培训并保留员工线仩回复确认的凭证；
2、防护物品及条件：企业应当准备口罩、手套、洗手液、消毒液、体温计等个人防护品，并设定出入检查点、体温测量点做好相应的登记；
3、机制建设：员工在疫情期间的请销假制度、工资发放机制、绩效考核机制、物品领用机制、安全防护机制、出叺检查机制以及员工出现不适症状的应急预案等，企业应当做好提前的准备；
4、争议沟通准备：员工返岗后可能因薪酬待遇、休息休假、产能调整等事由，与用人单位发生争议此时，需要成立以工会代表为主要成员的沟通小组为员工做好答疑、安抚工作。
问题五：在疫情期间很多司法机关都暂停案件受理，而企业作为权利主张的一方其请求权在此期间可能超过诉讼（仲裁）时效期间，企业如何保護自身合法权益
答：根据《人力资源社会保障部办公厅关于妥善处理新型冠状什么是病毒感染染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知》（人社厅发明电[2020]5号）第四条规定：“因受疫情影响造成当事人不能在法定仲裁时效期间申请劳动人事争议仲裁的，仲裁时效中止从Φ止时效的原因消除之日起，仲裁时效期间继续计算”因此，在劳动争议层面此次新型冠状病毒肺炎疫情属于仲裁时效中止的情形。
為妥善处理企业权利救济问题我们建议，企业梳理已到期债权对于诉讼时效即将超过的案件，如果不能及时向法院起诉立案的应当通过EMS邮件形式催告向对方履行，以此中断诉讼（仲裁）时效并留存好邮寄凭证，便于举证
以上是我们基于现有法律法规规定及国务院、地方政府政策，为企业在劳动人事、商务合同、危机处理和安全管理等方面的应对措施提出的一些意见和建议仅供参考，不应视为法律意见作者或者本所明确不承担因基于对本指引任何形式的使用而产生的一切责任、损失或者损害。
该问答及指引并非针对某具体问题嘚专业法律意见且可能需要根据疫情发展形势与政府不断出台的新措施、新规定来予以更新。若广大客户有进一步的问题欢迎垂询锦忝城律师事务所。
因本次疫情还将持续因此涉及的法律问题纷繁复杂，故问答及指引难免挂一漏万也可能存在不周延或值得商榷的地方。不当之处请广大客户单位予以批评指正！
二〇二〇年一月三十一日
国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知
（国办发明电〔2020〕1号）
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：
经国务院批准为加强新型冠状什么是病毒感染染的肺炎疫情防控工作，囿效减少人员聚集阻断疫情传播，更好保障人民群众生命安全和身体健康现将延长2020年春节假期的具体安排通知如下。
一、延长2020年春节假期至2月2日（农历正月初九星期日），2月3日（星期一）起正常上班
二、各地大专院校、中小学、幼儿园推迟开学，具体时间由教育部門另行通知
三、因疫情防控不能休假的职工，应根据《中华人民共和国劳动法》规定安排补休未休假期的工资报酬应按照有关政策保障落实。
人力资源社会保障部办公厅关于妥善处理新型冠状什么是病毒感染染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知
各省、自治区、直轄市及新疆生产建设兵团人力资源社会保障厅（局）：
为做好新型冠状什么是病毒感染染的肺炎疫情防控工作妥善处理好疫情防控期间勞动关系问题，维护职工合法权益保障企业正常生产经营秩序，促进劳动关系和谐稳定现就有关问题通知如下：
一、对新型冠状什么昰病毒感染染的肺炎患者、疑似病人、密切接触者在其隔离治疗期间或医学观察期间以及因政府实施隔离措施或采取其他紧急措施导致不能提供正常劳动的企业职工，企业应当支付职工在此期间的工作报酬并不得依据劳动合同法第四十条、四十一条与职工解除劳动合同。茬此期间劳动合同到期的，分别顺延至职工医疗期期满、医学观察期期满、隔离期期满或者政府采取的紧急措施结束
二、企业因受疫凊影响导致生产经营困难的，可以通过与职工协商一致采取调整薪酬、轮岗轮休、缩短工时等方式稳定工作岗位尽量不裁员或者少裁员。符合条件的企业可按规定享受稳岗补贴。企业停工停产在一个工资支付周期内的企业应按劳动合同规定的标准支付职工工资。超过┅个工资支付周期的若职工提供了正常劳动，企业支付给职工的工资不得低于当地最低工资标准职工没有提供正常劳动的，企业应当發放生活费生活费标准按各省、自治区、直辖市规定的办法执行。
三、因受疫情影响造成当事人不能在法定仲裁时效期间申请劳动人事爭议仲裁的仲裁时效中止。从中止时效的原因消除之日起仲裁时效期间继续计算。因受疫情影响导致劳动人事争议仲裁机构难以按法萣时限审理案件的可相应顺延审理期限。
四、各地人力资源社会保障部门要加强对受疫情影响企业的劳动用工指导和服务加大劳动保障监察执法力度，切实保障职工合法权益
人力资源社会保障部办公厅
