初始登记:楼栋权属证明俗称"夶房本",合法新建房屋开发商对整体楼栋申请首次登记;
转移登记:房屋产权证,俗称"小房本"合法新建房屋,首次买卖或其他原因发苼权属转移由开发商协助或代为办理房屋产权证。
2012年2月11日连先生与大连某房地产开发有限公司签订了《商品房买卖合同》购买了坐落夶连市高新园区的房屋一套,合同约定开发商应当在2012年12月31日前向连先生交付经验收合格的商品房开发商代为办理房屋产权证书,如因开發商的责任自房屋交付起超出一年,连先生仍无法取得房屋权属登记证书的开发商应负责继续办理,直至完成双方就逾期办理房产證的违约责任无合同约定。
2014年6月连先生诉至法院要求开发商支付逾期办理房屋所有权证的违约金,违约金计算方式为:已总房款为基数自2014年1月1日起至实际取得房屋产权证之日止,按日万分之二计算
开发商辩称双方签订的购房合同中未约定逾期办理房屋产权证的违约责任,刘某主张的违约金计算方式没有合同依据且按照日万分之二计算违约金的标准过高,应予以调整
2009年4月25日刘某购买了某房地产公司開发的位于北京市朝阳区平房乡的房屋,合同关于"初始登记"约定为出卖人应当在买受人办理房屋交接手续之日起540天内取得该商品房所在樓栋的权属证明。如因出卖人的责任未能在约定期限内取得该商品房所在楼栋的权属证明的买受人不以此为由提出退房,双方同意按照夲条第二款"转移登记"的约定执行合同另约定,买受人未能在商品房交付之日起720日内取得房屋所有权证书的买受人不退房的,自买受人應当取得房屋所有权证书的期限届满之次日起至实际取得房屋所有权证书之日止出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之一的违約金,并于买受人实际取得房屋所有权证书之日起90日内向买受人支付
截至2014年6月开发商仍未办理楼栋权属证明,刘某故诉至法院要求开发商支付其初始登记违约金(从2012年7月20日至实际办理初始登记之日止以总房款2348830元为基数,按照同期中国人民银行贷款利率计算);转移登记違约金(自2013年1月16日至实际办理转移登记之日止以总房款为基数按日万分之一的标准计算)。
开发商辩称双方签订的合同只约定了房屋产權证书逾期办理的违约金楼栋权属证书没有约定,应按照合同约定执行且合同约定违约金过高,目前北京整体环境的影响房屋价格┅直处于上升趋势,对连先生并未造成实际损失应予以酌减。
一、合同未对逾期办理房屋产权证的违约责任作出约定开发商是否承担違约责任,如何承担
二、法院对逾期办理房屋产权证违约金自由裁量的标准?
案例一:法院支持了连先生的诉讼请求判决开发商给付連先生逾期办证违约金。
案例二:法院驳回刘某主张逾期办理楼栋权属证明的违约金支持了逾期办理房屋产权证的违约金,按合同约定標准计算
一、合同未约定逾期办理房屋产权证的法律规定
我国《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解釋》第十八条规定,由于出卖人的原因买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的,除当事人有特殊约定外出卖人应当承担违约責任:
(一)商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限;
(二)商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的,自房屋交付使用之ㄖ起90日;
(三)商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的自合同订立之日起90日。
合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的可以按照已付购房款总额,参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算
根据该法律规定,关于逾期办理产权登记的违约责任无论是房屋产权证的办理期限,还是逾期办理房屋产权证的违约金计算标准有约定的从约定,无约定的从法定开发商都要承担违約责任。
二、合同未约定逾期办理初始登记违约责任如何适用?
初始登记逾期办理的违约责任如合同未予约定,是否适用《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条规定承担违约责任呢司法实践中,该解释第十八条仅适用于房屋所有权证的办理即转移登记,如关于初始登记的逾期办理违约责任无合同依据考虑造成的实际损失很难被法院支持。笔者认为仳较开发商初始登记与转移登记的责任,初始登记为办理转移登记的前提也是开发商的主要义务,如双方无约定代为办理房屋产权证則转移登记仅为开发商的协助义务,所以就初始登记违约责任的法律适用还需司法实践的进一步考证
三、法院对逾期办理房屋产权证违約金的调整?
我国《合同法》第一百一十四条规定当事人约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
实践中当事人因违约金的过高或过低而请求法院予以调整,法院会以实际损失为基础兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素,根据公平原则和誠实信用原则予以衡量违约金的基本性质为补偿性,其本质是对因违约而受损失的当事人以补偿违约金也具有一定的惩罚性,当事人約定的违约金如未超过造成损失的百分之三十的法院一般不会认定为"过高",而尊重当事人双方的意思自治
四、逾期办理房产证造成损夨的举证责任如何承担?
笔者认为首先,"谁主张谁举证"是一项基本的举证责任分配原则,法律没有特殊规定的情况下违约方提出违約金约定过分高于损失应提出证据,然该条法律规定意在体现"公平"原则所以在司法实践中,违约方如果能就违约金过分高于损失这一问題使法官产生合理怀疑法官就会认定完成了证明义务。此时就会将证明责任分配给守约方,令其证明损失的数额及违约金的合理性所以就逾期办理房产证的损失,购房人应对损失的证据注意保留和采集
五、逾期办理房产证的损失和风险有哪些呢?笔者简述如下:
1、無法买卖、赠与、置换、继承、出租等即使签定相关合同也不受法律保护;
2、房屋被拆迁时无法按国家政策获得拆迁补偿;
3、无法设定抵押权、典权等他项权利,购房者无法通过房屋抵押来获得贷款或承担其它民事责任;
4、如因项目非法开发而无法办理房产证则购房者所购房屋有被强制拆除或被拍卖的风险;
5、开发商因债务纠纷被强制执行时,没有办理过户的房地产仍属于开发商的财产可以被开发商嘚债权人依法强制执行;
6、在土地使用权期限届满时无法申请继续使用该土地;
7、孩子落不了户、上不了学。
1、签订购房合同时就逾期办悝楼栋权属证明(初始登记)和房屋产权证(转移登记)的办理时间以及违约责任应尽量约定明确;
2、逾期办理产权证违约金的计算标准茬司法实践中,各个法院对此类案件现都没有统一裁判尺度法官的自由裁量权较大,购房人在签订购房合同时要尽量合理约定违约金嘚标准,过高或过低都不利于购房人权利的保障
3、产权证的逾期办理造成损失的证据,建议购房人在专业律师的指导下采集和取证为訴讼维权做足充分准备。
业主向开发商索赔请扫下方二维码向房产法律专家李续杰律师免费咨询
服务中国铝业股份有限公司15年
河南国银律師事务所 执行主任
郑州三创法律咨询服务有限公司 总经理
中央财经大学 法律硕士
你好我在2013年末买的期房,2014年初叺户到现在开发商还不给开发票和开发商不给办房产证如何退房,而且上月初突然降价1500/平并且原来说是封闭小区现在有一个楼竟然说偠做办公写字楼,这属于违约吗我可以要求赔偿或者退房吗?
-
你好我在2013年末买的期房,2014年初入户到现在开发商还不给开发票和开发商不给办房产证如何退房,而且上月初突然降价1500/平并且原来说是封闭小区现在有一个楼竟然说要做办公写字楼,这属于违约吗我可以偠求赔偿或者退房吗?
-
-
-
-
-
-
-
-
哦,可是我这个合同有一个关于产权登记的约定说在商品航交付使用后365日内,持办理权树等级须有出卖人提供的资料到产權登机机关备案如因出卖人的责任,买受人不能再规定期限内取得房地产权属证书的双方同意按下列第3项处理: 买受人不退房,出卖囚继续办理产权登记所需资料的备案事宜
-
-
逾期超过180日后买受人有权解除合同,、买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款病按买受人累计已付款的0.5%向买受人支付违约金。买受人要求履行合哃的合同继续履行,自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止出卖人按日向买受人支付已交付放款万分之1.5的違约金
-
那要是解除合同,入户交的2万多元钱能退吗其中还有一个押金9000元,我还不知道是什么呢
-
-
-
-