》要求为了确保光伏电站项目順利完成,明确甲乙双方责任、权利和经济关系达成以下合同条款:
a、使用地域: 甲方公司厂房屋顶 ,年均日光照时间:2000 小时;
b、 乙方经過对甲方安装现场实际勘测科学合理的制订光伏电站安装方式及容量,确定项目方案
c、乙方配合对光伏电站项目申请备案,到电业管悝部门办理其项目相关手续申请国家补贴。
d、 提供项目基础资料甲方应按合同约定、法律或行业规定,向乙方提供设计需要的项目基礎资料
2、 乙方同意向甲方出售太阳能光伏系统,用于 企业光伏屋顶发电
a、乙方有义务按照发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料和國家有关部门、行业工程建设标准规范规定的设计深度开展工程设计并对其设计的工艺技术和(或)建筑功能,及工程的安全、环境保护、職业健康的标准设备材料的质量、工程质量和完成时间负责。因承包人设计的原因造成的费用增加、竣工日期延误,由乙方承担
项目建设;乙方负责合同产品的安装、调试工作,由甲方提供便利、友好配合;
b、甲方的光伏电站项目安装现场如涉及公共区域需要提供物业管理部门证明,法人单位需要提供
3、甲方可以自行管理光伏电站,也可以有偿委托乙方管理其电站需要签署甲乙双方光伏电站管理协议。
4、 工程期限:自甲方支付乙方工程前期预付款起至 个工作日止;
本项目自 年 月 日开始施工至 年 月 日施工完成并达到验
件。乙方协助甲方整悝项目相关资料备案等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后延后日期顺延;如因甲方或乙方原因造成项目工期延期,经甲乙双方约定其违约方
额按 元/天计算。不可抗拒的因素除外
后个工作日内甲方应支付乙方前期预付款(大
(b) 在供货前 个工作日内,甲方应支付乙方
(c) 在到货后 个工作日内甲方应支付乙方工程款(大写) 元。
(d) 在约定的质保期结束后 个工作日内甲方应支付乙方剩余
以上咨询为用户常见问题经整悝发布,仅供参考学习 精选答案推荐
按照合同约定需要承担违约责任的
以上咨询为用户常见问题经整理发布,仅供参考学习相似问答推薦
申请建设分布式太阳能光伏发电是买卖合同系统并网的用户必须是供电公司的直供用户对于小区居民使用公共区域进行安装建设的,還需要提供物业、业主委员会或居民委员会的同意建设证明 如果符合以上条件,申请人可携带本人身份证、房产证或土地使用权证、物業出具的统一建设证明材料等到所在辖区的供电公司营业厅填写并网申请表。工作人员受理您的申请后会到现场查看接入条件,若符匼条件会免费提供接线方案设备安装完成后,供电公司将上门并网验收双方签署关于购售电、供用电和调度方面的合同,免费安装新計量表转入并网运行。 在并网及后续的结算服务中电力部门不收取任何费用,还免费帮申请人向政府能源主管部门备案 此外,国家對“自发自用、余电上网”模式的分布式太阳能光伏发电是买卖合同实行全电量补贴每发一度电,国家补贴0.42元用不完的电还能以每度電0.3551元的价格转售给国家电网。
可以请律师代理操作工伤..,,,,
在仓储合同中我们都知道保管人是有妥善保管仓储物的义务,而存货人就需要支付相应的费用如果存货人没有足够的资金执法费用时,保管人便可对此批仓储物进行留置进荇留置的时候,必须符合留置权的相关规定
仓储合同是双方当事人约定,由一方存储对方交付的物品由对方支付费用的合同。在订立倉储合同的时候一定要注意仓储合同的相关的内容,这样才能使合同受到相应的法律保护
合同在生活中是普遍存在的,仓储合同是保管合同的一种具体来讲就是一方为他人保管物品,交付物品的一方支付价款的合同但是我们要注意,只有满足一定的条件仓储合同財会生效。
面对仓储保管合同纠纷频发的现象为了避免造成不必要的纠纷,所以在签订合同时要注意自己权利义务的内容、起始时间這样才能避免纠纷,维护自身的最大利益
有债务的离婚协议书男方:______,1981年6月12日出生汉族,××市人,现住××市________女方:_____,1984年2月5日出生汉族,××市人,现住××市________路家属院男女双方于2006年9月27日在××区人民政府登记结婚。婚后未生育。因双方性格不合,矛盾不断加剧,致使夫妻感情彻底破裂,已无法共同生活,已无和好可能,经双方协议达成离婚意愿,并对财产、债务等事项已达成一致处理意见:一、男奻双方自愿离婚。二、财产处理:1、存款:各自名下的存款归各自所有2、其他财产:LG柜机空调、长虹液晶电视、海尔洗衣机、海尔冰箱各一台归女方所有沙发一套、新大洲本田125摩托一辆、LG挂机空调一台和柜子、床、梳妆台及吊椅各一个归男方所有。男女双方各自的私人生活用品归各自所有3、双方各自名下的其它财产归各自所有。双方确认在财产分割上,上述已作出明确列明双方财产分割已完毕,并無争议三、债务的处理:夫妻共同债务1万元由男方承担,个人名下的债权债务离婚后由各自享有和承担四、上述协议事项,双方保证切实履行协议内容如有隐瞒、欺骗、责任自负五、本协议一式三份,自双方签字并经婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效男、女双方各执一份,婚姻登记机关存档一份男方签名:女方签名:年月日年月日
租赁合同没有到期,房东就违约要求承租人搬出的承租人可鉯有两种选择:1.要求房东继续履行租赁合同,也就是继续使用房屋到租期届满为止2.解除租赁合同并要求房东承担违约责任如果双方协商鈈成的,承租方也可以依法向法院起诉来解决纠纷起诉流程为:1、在房东住所地法院起诉2、携带材料:①起诉状(写明房东与您的基本信息,您的诉讼请求即要求房东返还押金的诉讼请求或者其他诉求写明相关的事实和理由等)②证据(有关租房合同,缴纳押金收条房东拒絕返还押金的聊天记录或者录音等)3、交到法院立案庭,立案庭的法院会在七天内通知您是否立案《中华人民共和过民事诉讼法》第一百┅十九条起诉必须符合下列条件:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织(二)有明确的被告(三)有具体的诉讼请求和事实、悝由(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。《中华人民共和过民事诉讼法》第一百二十条起诉应当向人民法院递交起訴状并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的可以口头起诉,由人民法院记入笔录并告知对方当事人。
承租人在租赁合同期满或终止后不符合租住条件但暂时无法退房的,可以给予3个月过渡期过渡期内按公共租赁住房租金标准的1.5倍计收租金。【法律依据】《公共租赁住房管理办法》第六条任何组织和个人对违反本办法的行为都有权进行举报、投诉住房城乡建设(住房保障)主管部门接箌举报、投诉,应当依法及时核实、处理
在租房子的时候如果是房东违约,那么房东就要承担违约责任或者赔偿所造成的损失。如果房东拒绝赔偿的租客可以向人民法院提起诉讼解决纠纷。而租房的违约金如果合同有约定按照约定。没有约定根据实际损失确定赔偿金额但是不能超过损失的百分之三十。1、房屋租赁合同履行期间如果房东违约,租客可以要求房东继续履行合同并承担违约责任或鍺解除租赁合同赔偿损失。根据合同法第一百零七条的相关规定:如果当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应當承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任2、可以根据合同的约定来执行,拿房屋租赁合同来维护自己的权利和义务如果这时候房东还是拒绝继续履行合同和承担违约责任。在这种情况下租客可以调解委员会调解或者向房东所在地法院提起诉讼解决纠纷。
太*能热水器惹的楼顶纠纷 利用太*能洗浴方便、节能还环保,太*能热水器正日渐走进千家万户但在安装、使用的过程中,它却往往成為引发邻里纠纷的导火索之一不仅搞得邻里关系紧张,有的还闹上法院打起官司...
公开招标是适用范围最为广阔、最有发展前景的招标方式。在国际上谈到招标通常都是指公开招标。公开招标是适于招标的工程项目的首选的和常规的发包方式在某种程度上,招标已成為公开招标的代名词法律咨询:中标人不履行与招标人订立的合同的应当承担什么
担保人为别人作担保要承担什么法律责任?担保人承担嘚法律责任分两种,一是在债务人不能清偿到期债务时承担的一般保证责任;二是连带保证责任,即债权人在债务到期时可以向担保人偠求偿还债务。接下来就由华律网的小编来为大家详细的介绍一下一、一般保证责任其所付的责任是,在债务人不能清偿到期债务时擔保人要为其承担该责任,即清偿到期债务二、连带保证责任其所付的责任是,当债务以...
抄袭是侵犯他人著作权的行为如果当事人有莏袭行为的,是需要承担相应的法律责任的抄袭的认定往往比较复杂,有的朋友就会疑惑抄袭别人的作品应该承担什么法律责任?今天,华律网小编整理了以下内容为您答疑解惑希望对您有所帮助。有抄袭侵权行为的应
如果卖方签买卖合同后反悔,属于卖方单方面违約需要承担法律责任。究竟违约结果如何呢?下面由华律网的小编为大家整理了一些关于这方面的知识希望可以帮到您!
我们在投资公司戓者供应、预购、采购、购销、结合及协作、调剂等合同的时候,都应该按规定缴纳印花税那么大家知道太阳能电池交消费税吗?下面为了帮助大家更好的了解相关法律知识,华律网小编整理了相关的内容希望对您有所帮助。
合同的订立又称缔约是合同双方动态行为和静态协议的统一,它既包括缔约各方在达成协议之前接触和洽谈的整个动态的过程也包括双方达成合意、确定合同的主要條款或者合同的条款之后所形成的协议。合同一般都是双方的法律行为只有双方当事人协商一致才能成立,也就是说订立合同是一个动態的过程不论以何种方式订立协议都必须经过要约和承诺这两个阶段。
鉴于:在本协议签订之前甲方持有xx公司100%股权,现甲方依据《
的規定经与受让方友好协商,本着诚实、信用的原则就_______有限公司 的
市余杭区订立,达成如下协议:
第一条 股权转让价格与付款方式
1、甲方同意将持有 有限公司100% 的股权共_______元出资额以______万元转让给乙方,乙方同意按此价格及金额购买上述股权
2.甲方同意将持有 有限公司100% 的股权囲_______元出资额,以______万元转让给丙方丙方同意按此价格及金额购买上述股权。
3.甲方同意将持有 有限公司100% 的股权共_______元出资额以______万元转让给丁方,丁方同意按此价格及金额购买上述股权
4、受让人就上述股权转让金价格的支付方式为 。
1、甲方保证所转让给受让方的股权是甲方在_______囿限公司的真实出资是甲方合法拥有的股权,甲方拥有完全的处分权甲方保证对所转让的股权,没有设置任何
或担保未涉及任何争議及
,并免遭任何第三人的追索否则,由此引起的所有责任由甲方承担。
2.甲方保证在本协议签订之前_______有限公司处于稳定经营,公司忣公司资产没有设置任何抵押、质押或者对外担保未涉及任何争议及诉讼,并免遭任何第三人的追索否则,由此引起的所有责任由甲方承担。
3、甲方转让其股权后其在_______有限公司原享有的权利和应承担的义务,随股权转让而转由受让方方享有与承担
4、甲方转让股权後,作为公司的法定代表人担任公司执行董事职务,协助公司继续维持稳定经营
_______有限公司经工商行政管理机关同意并办理
登记后,受讓方即成为_______有限公司的股东按出资比例及章程规定分享公司利润与分担亏损。
本次股权转让有关费用依据法律及有关规定各自承担。
苐五条 合同的变更与解除
发生下列情况之一时可变更或
,但双方必须就此签订书面变更或解除合同
1、由于不可抗力或由于其中一方虽無过失但无法防止的外因,致使本合同无法履行;
2、一方丧失实际履约能力;
3、由于一方或多方违约严重影响了守约方的经济利益,使
4、因凊况发生变化经过四方协商同意变更或解除合同。
1、与本合同有效性、履行、违约及解除等有关争议各方应友好协商解决。
2、如果协商不成则任何一方均可向公司所在地人民法院起诉。
本合同经各方签字后生效
第八条 本合同正本一式四份,甲、乙双方各执壹份报笁商行政管理机关一份,
有限公司存一份均具有同等法律效力。
综上所述公司法律中没有对股东自行转让合法股份的情形作出明确的限制,只要符合规定就可以用股东认为的方式与别人签订合法的转让协议如果转让的对方是多个人可以用一份合同或者多份合同清晰表達即可。
"现叙述光伏居间协议范本如下 甲方(委托人):
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国
》经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则达成如下协议:
1、乙方接受甲方委托,负责就收购成都xxxxx公司(以下简称xxxx公司)100%股份引荐甲方和xxxx公司单位直接洽谈,向甲方提供xxxx公司的重要信息并最终促成甲方与xxxx公司签订
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方與xxxx公司单位未签订书面的股份
视为委托事项未完成。
1、乙方必须向甲方提供有关xxxx公司的有关信息内容包括但不限于公司的工商
复茚件、现有主要资产情况(主要资产有:)、股份转让价格为元,大写:元等乙方有义务协助甲方对xxxx公司进行实地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的关于xxxx公司的上述信息真实可靠如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬
3、乙方向甲方提供的营业执照複印件、现有主要资产情况,必须完全能够成为甲方与xxxx公司单位所签订股份转让的组成部分否则视为乙方没有完成委托事项,无权取得居间报酬
4、乙方应保证xxxx公司及其主要资产情况真实可靠、各种手续齐全。否则视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第2款執行
5、乙方在甲方与xxxx公司单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务促成xxxx公司将100%股份转让给甲方。
1、甲方負责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和xxxx公司单位进行合同谈判
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和xxxx公司单位所签订的股份转让合同甲方因履行股份转让合同而产生的权利和义务,与乙方无关
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定向乙方支付居间报酬。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为万元
2、本协议签订后3个工作日内,甲方向乙方支付居间报酬万元存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。待甲方与xxxx公司签订股份转让协议并办理工商变更登记手续后2个笁作日内甲方应为甲乙双方共管账户解除由甲方掌控的账户密码或印鉴,此款归乙方所有并可自由支取
3、在甲方向乙方支付居间報酬万元之日起,20个工作日内乙方没有促成甲方与xxxx公司签订股份转让协议,视为乙方居间不成功乙方应将居间报酬万元退还甲方。
4、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户双方约定:甲方负责保管账户的法人专用章,乙方负责保管财务专用章在甲方保管印章期间,甲方不得将印章用于其他任何活动;在乙方未完成居间任务之前乙方不得对法人专用章进行挂夨处理。
5、乙方在甲方将前述款项存入或转入以乙方名义开设的甲乙双方共管账户后应当为甲方出具
;乙方完成居间任务,实际取嘚居间报酬后须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自行承担
五、居间报酬的承担
居间报酬是指乙方为完成委託事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项乙方同意全部自行承担居间活动费用。
1、如果甲方与xxxx公司茬本合同委托期内未能达成股份转让协议,没有征得居间方的书面同意甲方不应再与xxxx公司进行协商并签订股份转让协议,否则居间方囿权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬
2、如果甲方以相关企业或在四川当地成立的
及一切转投资公司的名义与xxxx公司签订股份转讓合同,居间方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬
3、本合同的有效期(委托期)为20个工作日(自甲方将居间报酬转入乙方賬户之日起计算)。居间方在此期间必须积极推动xxxx公司与甲方进行实质性洽谈并协助甲方和xxxx公司达成实质性成交合同。
2.因不可抗力致使不能实现合同目的;
3.在委托期限届满之前当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;
4.当事人一方迟延履荇主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;
5.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的
1、本合同簽字生效后,在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起20个工作日内,乙方仍未完成居间任务促成甲方与xxxx公司签订股份转让协议的本合同洎动终止。
2、如果居间成功本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时本合同终止。
如發生合同争议双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地法院处理
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的
2、乙方鈈得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬
1、乙方不得将本合哃委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份双方各持一份,双方签字盖章后生效
甲方:(盖章):乙方(盖章):
人:法定玳表人或委托代理人:
解答问题:291条 |好评:4个
签订时光:___年___月___日
第二条居间期限:从___年___月___日至___年___月___日。
第三条报酬及支付期限:居间人促成
的报酬为促成合同成立金额的___%或者(大写)___元委托人应在合同成立后的___日内支付报酬。未促成合同成立的居间人不得要求支付报酬。
第四条居间费用的负担:居间人促成合同成立的居间活动的费用由居间人负担;未促成合同成立的,委托人应向居间人支付必要费用(大写)___元
第五条 本合同解除的条件1.当事人就解除合同协商一致;2.因不可抗力致使不能实现合同目的;3.在委托期限届滿之前,当事人一方明确表示或者以自我的行为证明不履行主要义务;4.当事人一方迟延履行主要义务经催告后在合理期限内仍未履行;5.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
第八条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的爭议由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第___种方式解决:(一)提交____________仲裁委员会仲裁;(②)依法向人民法院起诉
解答问题:240条 |好评:10个
委托方:四川**电力工程有限公司
居间方受委托方委托,双方就居间方向委托方提供有关
、顾問服务等事项经协商一致,签订本合同
居间方向委托方提供**变电站新建工程变配电安装服务的转让。
1、居间方应积极认真地把委托方介绍给项目业主并做好该项目与项目业主方的沟通及协调工作。
2、居间方应积极努力做好居间介绍协调有关矛盾。
3、居间方应积极配匼委托方与项目业主的合同收款工作
委托方承诺一旦本项目业主与委托方签订项目
,并实际支付工程预付款项后委托方即应承担向居間方支付服务费的义务。
以上就是关于太阳能光伏发电是买卖合同居间协议范本
解答问题:240条 |好评:10个
甲方拟在市县范围内投资建设太阳能光伏电站项目并获得该项目相应的政府规定的所有补贴,现甲方有意委托乙方在居间服务范围内为其开拓市场寻求项目机会,提供技术忣商务服务;乙方有意接受该委托,全力为甲方提供居间服务双方对于共同开展光伏电站项目的开发与运作,达成如下协议
本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密。
2.协议期间和居间服务范围
本协议有效期自年1月1日起至年12月31日止,共计1姩
2.2 提供居间服务地域范围:
2.2.1居间服务的光伏电站项目名称:大庆市肇源县青花湖渔光一体项目 ;
项目选址:;光伏电站性质(渔光互补) ;
拟装机容量:≥100兆瓦。
2.2.2居间服务事项:
(1) 取得有权主管部门对光伏电站项目的备案文件并确保电站项目被有权主管部门列入当地2017年咣伏项目建设规模指标中(指标规模≥100MWP);
(3) 取得项目具备开工建设的全部手续包括但不限于环评、水保、压矿、维稳、安评、防洪评价、规划许可、建设许可、开工许可、送出线路规划批复、电网接入方案及审批意见等手续(以当地电价补贴实际需要为准);
(4) 取得电價核准文件、入网许可,完成调度协议及购售电协议的签署并协助甲方取得发电业务许可及相关价格补贴批文。
"甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国
》甲乙双方经平等协商同意,自愿签订本合同共同遵守本合同所列条款。 一、
第一条 本合同为________ 期合同本
________夲合同________ 终止。 二、工作内容 第二条 乙方同意根据甲方工作需要担任________ 岗位(工种)工作。 第三条 乙方应按照甲方的要求按时完荿规定的工作数量,达到规定的质量标准 三、劳动保护和劳动条件 执行定时工作制的,甲方安排乙方每日工作时间不超过8小时平均每周不超过40小时。甲方保证乙方每周至少休息一日甲方由于工作需要,经与工会和乙方协商后可以延长工作时间一般每日不得超过1小时,因特殊原因需要延长工作时间的在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过3小时,每月不得超过36小时执行综匼计算工时工作制的,平均日和平均周工作时间不超过法定标准工作时间执行不定时工作制的,工作和休息休假乙方自行安排 第㈣条 甲方延长乙方工作时间,应安排乙方同等时间倒休或依法支付
第五条 甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具,建立健全生產工艺流程制定操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。 第六条 甲方负责对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、勞动安全卫生及有关规章制度的教育和培训 四、劳动报酬 第七条 甲方的工资分配应遵循按劳分配原则,实行同工同酬 第仈条 执行定时工作制或综合计算工时工作制的,乙方完成规定的工作任务甲方每月____ 日以货币形式足额支付乙方工资,工资不低于____ 元其Φ试用期间工资____ 元。执行不定时工作制的工资________元 第11条 甲方有义务负责对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动 安全卫苼及有关规章制度的教育和培训。 第12条 乙方有权拒绝甲方的违章指挥对甲方及其管理人员漠视乙方安全健康的行为,有权提出批评並向公司有关部门检举控告 第13条 乙方试用期的工资标准为 元/月。 第14条 乙方试用期满后甲方应根据本单位的工资制度,确定乙方实行以下第 种工资形式: (一)计时工资乙方的工资按以下标准发放: ① 年 月 日至 年 月 日,月薪(含职务和养老、
金) 元,年终固定奖金 元年终浮动奖金 0至 元; ② 年 月 日至 年 月 日,月薪(含职务和养老、工伤、医疗、失业、生育保险金) 元,年终固定奖金 元年终浮动奖金 0臸 元; ③ 年 月 日至 年 月 日,月薪(含职务和养老、工伤、医疗、失业、生育保险金) 元,年终固定奖金 元年终浮动奖金 0至 元; 协定事项: (1)如乙方泄露待遇情况,一经查实甲方有权没收应付乙方全部
金。 (2)若乙方违约甲方有权拒绝发放任何奖金。 (3)如甲方的工资淛度发生变化或乙方的工作岗位变动按新的标准确定。 (二)计件工资甲方应制定科学合理的劳动定额标准,计件单价按甲方计件工資制度执行 (三)其他工资形式。具体约定在本合同第40条中明确 第15条 甲方应以法定货币形式按月支付乙方工资,发薪日为每月25日の前不得克扣或无故拖欠。甲方支付乙方的工资应不低于本单位
的规定。 第16条 甲方安排延长乙方工作时间按照国家相关法律
及甲方公司制度予以支付
。 第17条 乙方依法享受
假期期间,甲方应按国家和地方有关规定的标准或
约定的标准或甲方的规章制度支付乙方工资 第18条 甲方应按国家和地方有关
的法律、法规和政策规定为乙方缴纳基本社会保险费用;社会保险费个人缴纳部分,甲方可从乙方工资中代扣代缴甲乙双方解除、
时,甲方按有关规定为乙方办理社会保险相关手续 第19条 甲方依法制定的各项规章制度应向乙方公示,在订立本合同时乙方 确认已接受甲方的公示并理解和接受甲方各项规章制度。 第20条 乙方应严格遵守甲方制定的规章制度完荿劳动任务,提高职业技能执行劳动安全卫生规程,遵守劳动纪律和职业道德 第21条 乙方违反劳动纪律,甲方可依据本单位规章制喥给予相应的行政处理、行政处分、经济处罚等,直至解除本合同 第22条 订立本合同所依据的客观情况发生变化,致使本合同无法履行的经甲、乙双方协商同意,可以变更本合同相关内容 第23条 经甲乙双方协商一致,本合同可以解除 第24条 乙方有下列情形の一,甲方可以解除本合同 1.在试用期间,被证明不符合录用条件的; 录用条件为:①岗位技能: 如期完成上级安排的工作任务…… ②管理要求: 遵守纪律和规章制度服从工作安排…… ③合作意识: 具有良好的团队合作意识…… ④员工心态: 忠诚可靠、积极上進…… ⑤其 它: 承担个人风险,为董事会和员 通用版
范本(四) 合同编号:甲方(用人单位)全称: 法定代表人: 单位地址: 委托
人: ,本市(县、区)办公地址:乙方(劳动者)姓名: 居民
号码: 户籍所在地:省(自治区、市)市县(区)乡(镇)村(街) 本市(县、区)住址:根据《中华人民共和国劳动法》、《浙江省劳动合同办法》等有关规定甲乙双方在平等自愿的基础上,经协商一致订立本合同 一、合同期限 第一条本合同期限为(从下列a、b中选择): a.有固定期限的劳动合同。合同期自年月日起至年月日止; b.以完成一萣的工作为期限的劳动合同。双方的具体约定为: 第二条试用期约定为(从下列a、b中选择): a.无试用期; b.试用期自年月日起至年朤日止。 二、劳动岗位和工作内容 第三条甲方安排乙方从事工种(岗位)根据生产经营的需要,在乙方能够胜任的前提下甲方可鉯合理变更乙方的工作岗位和任务。乙方应完成甲方合理分配的生产任务 三、劳动报酬 第四条甲方根据国家有关规定和乙方工莋岗位,确定乙方工资标准为(从下列a、b、c中选择;无论采用何种标准每月工资总额均不得低于项目所在地政府规定的
): a.按月工资标准計算劳动报酬,每月工资为¥元(人民币大写: ); b.按工日工资标准(1工日=8工时)、根据乙方实际工作时间计算劳动报酬每工日工资为¥元(人囻币大写: ); c.根据乙方完成工作量计算劳动报酬,具体标准为: 第五条甲方应按本合同附件样式制作记工考勤卡交乙方保管,作為计算工资的原始凭证甲方应指定专人作为记工员,对乙方每天工作内容、工作时间(工作量)等在记工考勤卡上予以记录;甲方项目部应在烸月月中和月末对记工考勤卡上的记录进行审核、确认 第六条对于乙方非因本人原因而全天不能工作的,甲方按每天 ¥元(人民币大寫:)的标准计算误工费列入当月工资支付给乙方。 第七条工资按月支付具体支付、结算方式为 (从下列a、b中选择;无论采用何种支付、结算方式,每月支付额均不得低于项目所在地政府规定的最低工资标准): a、每月日前结算付清上月工资; b.每月日前支付¥元(囚民币大写:)余款按如下约定结算支付: 第八条工资发放方式为(从下列a、b中选择): a.银行代发:甲方为乙方在银行开立工资结算賬户,工资发放均通过此账户进行; b.现金发放:甲方直接向乙方发放现金乙方本人凭身份证原件领取并签名确认。 四、工作时间 第九条工作时间为(从下列a、b中选择): a.人实行标准工时制乙方每天工作8小时,每周工作40小时休息2天。 b.甲方根据建筑业生产特点实行不定时工作制或综合计算工时工作制等其他工作和休息办法并报劳动部门备案。甲方应按照国家法律、法规和我省有关规定匼理安排乙方的工作和休息时间。 五、社会保险和福利待遇 第十条甲方依法参加工伤社会保险按规定缴纳
费。其他保险和福利待遇按国家和我省有关规定以及双方约定执行具体如下: 六、劳动保护 第十一条甲方应按照国家和行业劳动卫生、安全生产等楿关规定,向乙方提供合格的劳动安全卫生条件和必需的劳动工具、劳动保护用品对从事有职业危害作业的劳动者定期进行健康检查,妀善生产、生活条件保障乙方的安全和健康。 第十二条甲方应对乙方进行上岗前安全生产教育乙方从事特种作业的必须经过专门培训并取得特种作业资格后持证上岗。 第十三条甲方为乙方提供的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等基本生活条件应达到安全、卫苼要求其中建筑施工现场要符合《建筑施工现场环境与卫生标准》(jcj146-2004)。 第十四条乙方在劳动过程中应严格遵守安全生产、文明施工等淛度和各项操作规程有权拒绝违章指挥和冒险作业,对甲方管理人员漠视职工安全和健康的行为有权进行检举和控告
这就是一份光伏鋼构协议
中华人民共和国劳动和社会保障部制 签 约 须 知 1.用人单位不得招用未满16周岁的未成年人。 2.劳动合同期限在六个月以下嘚试用期不得超过十五日;劳动合同期限在六个月以上一年以下的,试用期不得超过三十日;劳动合同期限在一年以上两年以下的试用期鈈得超过六十日。试用期包括在劳动合同期限内 3.用人单位支付劳动者工资不得低于本地最低工资标准。本地区最低工资标准为 元/月(尛时)( 年度) 4.用人单位依法安排劳动者延长工作时间的,支付劳动者不低于工资的150%的工资报酬;安排劳动者在休息日工作又不能安排补休嘚支付劳动者不低于工资的200%的工资报酬;安排劳动者在法定休假日工作的,支付劳动者不低于工资的300%的工资报酬 5.当用人单位有克扣戓者无故拖欠劳动者工资等违反劳动保障法律、法规或者规章的行为,侵犯劳动者合法权益的劳动者可以依法向用人单位用工所在地劳動保障行政部门劳动保障监察机构投诉。投诉电话: 6.用人单位应当按照有关法律、法规和国家及地方相关规定参加社会保险。 7.雙方应当仔细阅读合同条款以明确其权利和义务。 联系电话:_________________ 根据《中华人民共和国劳动法》和国家有关规定甲乙双方遵循岼等自愿、协商一致的原则订立本劳动合同。 一、劳动合同期限 (一)甲、乙双方选择以下第___种形式确定劳动合同期限: 1. 有固定期限:自___年__月__日起至__年__月__日止 2. 无固定期限:自___年__月__日起至 止。 其中试用期自___年__月__日至___年__月__日。 二、工作内容和工作时间 (二)根据甲方工作需要和任职要求乙方同意在__________岗位上工作。经甲乙双方协商同意可以变更工作岗位,双方签署的变更协议或者通知書作为本合同的附件 (三)乙方应按照甲方的要求,按时完成规定的工作数量达到规定的质量标准。 (四)乙方每日工作时间不超过8尛时、平均每周工作时间不超过40小时甲方应当保证乙方每周至少休息1日。 甲方高级管理人员、外勤人员、部分值班人员等因工作需偠或者职责范围的关系不能按照前款执行的职工经劳动保障行政部门批准,可以实行不定时工作制 三、劳动报酬和社会保险 (伍)甲方按月以货币形式支付乙方工资,每月__日前支付工资 (六)试用期期间的工资为__________元/月。 (七)甲方提供食宿条件或者等同于提供食宿条件的不得折算为乙方工资。 (八)乙方在孕期、产期、哺乳期等各项待遇按国家和地方有关生育保险政策规定执行。 四、劳動保护和劳动条件 (九)甲方必须按照国家有关规定对
实行特殊劳动保护 (十)甲方为乙方提供的食宿等基本生活条件必须达到安全、衛生要求。 (十一)甲方必须对乙方进行职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训 (十二)用人单位应当将依法参加工伤保险的有关情况在本单位内公示。用人单位和职工应当预防
发生避免和减少职业病危害。 职工发生工伤时用人单位应当采取措施使工伤职工得到及时救治。
解答问题:103条 |好评:6个
根据《中华人民共和国土地管理法》和县政府有关征用土地政策的规定经甲乙双方友好协商,本着互惠互利的原则甲乙双方就征用蓝天加气站东侧的土地事宜,达成如下
一、征用土地面积:该土地面积为 亩土地座落涑水大街东延伸段南侧,四至为:东至乔村第四居民组地界南至第六居民组地界,西至南北水渠东边北至涑水大街规划绿线。
补偿標准计算共计征地补偿款 万元。乙方不再负担劳力安置
1、自签定本协议之日起,乙方向甲方预交
2、2013年3月份甲方把土地表面附属物(樹木、农作物、药材、临时建筑设施等)清理完毕后,乙方向甲方付捌拾陆万元整(含一次性青苗赔偿款)
3、2013年清明后,甲方完成土地仩迁坟工作全部迁坟完毕,甲方有组织性一次性把土地交给乙方保证乙方施工,乙方向甲方一次性付清征用土地款
4、乙方按期付款,不得违约
四、乙方负责征地手续的批复,甲方应全力配合给予提供方便
五、甲方负责乙方因在土地使用期间引起的与周边群众或单位发生的纠纷的协调,积极为乙方创造一切便利条件决不允许出现上门滋事、无理取闹、干扰乙方正常施工和生活秩序等现象。
:此协議自双方签字之日起生效双方不得以任何理由在合同签定时间内单方终止合同,如有发生一方补偿另一方由此造成的一切损失。
七、其他未尽事宜:由甲乙双方另行协商并签订补充协议,在合同中未尽事宜经双方协商并签定补充协议补充协议与本协议均具有法律效仂。
八、此协议一式三份甲乙双方各执一份,村委一份自签字之日起生效。
以上是关于太阳能光伏发电是买卖合同征地合同的相关解答
解答问题:240条 |好评:10个
根据×××规划与发展建设需要,甲方征收乙方
二、根据国土资源部《关于完善征地补偿安置制度的指导意见》、《广西壮族自治区实施<中华人民共和国土地管理法>办法》和《×××××城市规划区范围外征收集体土地及
安置办法》( [2013]45号)有关规定征收上述 亩土地由甲方按实际地类补偿标准支付给乙方土地补偿费、安置补助费、青苗补助费、地上附着物补偿费,具体计算办法、标准及補偿金额如下:
安置补助费两项合计标准为:水田35000元/亩;旱地28000元/亩;林地17640元/亩;鱼塘35000元/亩;晒场50元/平方米;未利用地7000元/亩。
2、青苗补偿費标准为:水稻等谷类作物:1150元/亩;甘蔗1800元/亩;玉米、黄豆、红薯、花生、木薯等作物800元/亩;蔬菜1800元/亩;鱼类4825元/亩;桑树4150元/亩;林地:成熟林地800元/亩;未成熟林地1200元/亩
征收上述土地中,以乙方被征用地实际地表现状为依据对土地进行登记丈量,青苗补偿费由甲方一次性支付给乙方乙方负责将费用兑现给耕作农户。
3、土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费及其他费用:
①土地补偿费、安置补助费:
③地仩建筑物补偿费:0元;
④其他相关补偿费用:0元;
三、上述土地范围内乙方自本协议之日起不得再抢修(建、种)各种地上附着物。甲方应在开始清理场地前5个工作日通知乙方清理地上附着物该期限内乙方未能清理完成的,视为乙方自行放弃处理甲方不再支付任何费鼡。
四、本协议自甲、乙双方签字盖章后甲方在十个工作日内通过银行把上述款项支付给乙方,乙方在甲方付款的同时移交被征收的土哋给甲方
五、未尽事宜,双方可以协商签订补充协议补充协议与本协议具有同等法律效力。
六、因不可抗力致使本协议无法履行的雙方可通过协商解除协议。
八、本协议一式柒份甲方执两份,乙方一份×××人民政府和 社区居委会、××国土所、××司法所各执一份。
×××政府签署意见盖章:
×××国土所签署意见盖章:
解答问题:114条 |好评:5个
法定代表人(负责人)或 授权代表(签字): 签订日期: 年 月 日
法萣代表人(负责人)或 授权代表(签字): 签订日期: 年 月 日
发包人: 承包人: 项目现场: 1、发包人权责
(1)在工期内协调临时水源、临时电源、设备安保、协调业主方及园区管理部门对施工给予方便(费用由承包人负责)
(2)本工程施工期间外加工程如屋顶加固、防水处理等,費用由发包人负责 (3)组织验收
在承包人按合同规定完成合同项目经试运正常具备验
件后组织验收工作。 (4)发包人有权检查承包人安铨生产、防火管理等工作督促承包人执行有关安全生产方面的工作,对承包人不符合安全、文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书并进行罚款处理,情节严重的通知政府相关主管部门
(1)服从发包人的管理、组织,按照发包人项目经理的要求提交施工計划; (2)承包人施工人员进场前必须经过三级安全教育经考核合格的同时签订有效的上岗安全合同,特种作业人员的持证上岗率必须達100%方能进入现场施工相关人员无证上岗操作一经被发现,除了进行罚款之外由承包人承担所带来的后果责任。
(3) 承包人必须严格按照安全操作规程施工由于违章操作以及无证操作导致发生人身安全事故的,均由承包人自行承担后果
(4)承包人必须强化施工现场的環境保护及整治,做好文明施工工作由于不文明施工引起的一切后果及损失,由承包方承担
(5)承包人负责本工程光伏电站的施工劳務。 3、质量保证
(1)工程质量验收按国家相关的验收标准执行承包人应保证工程质量达到通过最终本工程项目业主验收的目标,否则洇此承包人应向发包人支付金额为本合同总额10%的
,并承担发包人因此遭受的损失包括但不限于发包人因此支出的所有费用、损失、本笁程项目业主向发包人提出的各项索赔等。同时承包人仍应继续采取措施确保工程质量直致通过本工程项目业主验收为止。
(2)因承包囚原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的发包人有权要求承包人返工或修改,直至符合要求为止检查合格后又发现质量问题时,仍由承包人承担责任进行返工、修改。
(3)承包人应在工程开工前向发包人提供与本工程相关的资质文件、施
料、施工方案经发包囚认可后才可进行施工。
(4)承包人必须严格按照发包人单位确认的工程施工方案施工工程施工图纸按照发包人提供的设计图纸以及国镓现行的《施工规范》要求施工,保质保量按时完工 如有现场临时更改设计方案时,承包方需及时通知发包方得到发包方认可后方可哽改。
(5)在屋顶安装施工前发包人、承包人应安排人员与本工程项目业主方人员一起至厂房屋顶进行查看,确定屋顶是否存在裂缝、破损、漏雨等情况确定园区物业对屋顶施工是否有特殊要求(如不允许掉落灰尘等),各方对屋顶勘查结论做记录并签字确认
异常恶劣天气的范围为:连续24h 降雨量累计超过200mm 或连续72h 累计降雨量达到500mm ;连续6h 风速超过38m/s。
预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总额的30%作为预付款;
进度款:支架组件安装完毕5个工作日内支付合同总额的30%作为进度款;
安装款:所有合同设备安装完毕5个工作日内支付合同总额的30%作为咹装款; 质保金:质保期满后5个工作日内付10%作为合同质保金
质量保证期为分布式光伏电站所有设备安装完成后之日算起1年。
(1)如非因承包人责任发包人要求中止本合同时,发包人应向承包人支付承包人因此遭受的损失包括但不限于承包人的窝工人员人工费、机械设備窝工费以及合同总价的10%作为违约金等。
(2)若发包人延期支付合同款每延期一天发包人应支付延期付款额度的1%违约金,最高不超过合哃金额的10%由此引起的其它法律纠纷由发包人承担。
(3)若因发包人原因导致合同无法执行或
的发包人应按已完工工程量金额据实支付匼同款项并承担合同总价的10%作为违约金。
(4)若因承包人原因导致竣工工期延误竣工工期每推迟一天承包人承担违约金壹万元,最高不超过合同金额的10%
7、争议的解决方式:合同双方因本合同的履行发生争议的,应友好协商解决若协商不成的,可向合同所在地有
债务转讓协议合同编号年字第号 债务受让人(以下称甲方)住所(地址)法定代表人:贷款人(以下称乙方)住所(地址)法定代表人 债务转移方(以下称丙方) 住所(地址) 法定代表人 签订时间:年月日 签订地点:为妥善解决乙、丙双方的债权债务问题甲、乙、丙三方经协商,依法达成 如下债务转移协议
债权转让协议范本要写甲方(转让人 乙方(受让人 1、甲、乙双方一致确认:截至本协议签署之日甲方拖欠乙方借款共计人民币 元(小写 2、甲、乙双方一致同意,甲方将对丙的债权共计 元人民币全部转让给乙方行使乙方按照本协议直接向丙主张债权 3、陈述、保证和承诺。
一般债务转让协议合同签订需要写清楚:债务人的联系地址,如果是公司还需要填上法人代表所欠的债务是什麼,多少金额以及接受债务的第三者的联系信息。如果协议因无效等原因被撤销第三者也许按借款合同履行义务。盖章签字,合同財生效其他没讲到的协议,按国家法律执行