百丽公司拖欠工程款利息不给

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-08-22 03:08 标签： 拖欠工程款利息
欠工程款不给怎么办_新浪辽宁法律频道_新浪辽宁
欠工程款不给怎么办
来源：新浪辽宁法律频道日字号：|
　　如果欠工程款不给怎么办，针对如今愈演愈烈拖欠工程款的这一残酷现实，建筑工程施工企业应如何应对呢?我们今天便为大家介绍并整理了一些关于欠工程款不给怎么办，并为您提供一些预防拖欠工程款的方式方法。
　　公道应用法律规定以保护自己正当权益
　　由于建筑工程领域拖欠工程款题目的严重性，根据目前的立法和司法解释，有些规定是对建筑工程施工企业相当有利的，如何利用目前法律的相关规定，最大限度地保护自己的正当权益，是每一个建筑工程施工企业应当关注的。以下几点相关法律规定建筑工程施工企业应当加强学习并具体应用。
　　1、工程款优先支付的规定
　　根据合同法第286条规定：“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在公道期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖，建筑工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。根据合同法的这一规定，最高院在日出台了《最高人民法院关于建筑工程价款优先受偿权题目的批复》，明确建设工程价款优先于抵押权和其他债权，同时也规定的优先受偿权的条件、时间限制及优先权的具体范围。
　　2、不及时竣工验收情况下工程造价结算款的确定
　　在司法实践中，发包方往往以各种理由拖延结算，但却在事实上将建设工程交付使用，严重地侵犯了承包人的正当权益，造成大量工程拖欠款的发生。针对这一情况，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷若干题目的解释》(以下简称“最高院解释”)第20条规定：“当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。”按照示范文本之规定，发包人应在收到竣工结算资料后28天内进行核实、确认或提出修改意见，并在确认后及时付清结算款。按照最高院的这一规定，假如发包方不按这一条款及时结算又不提出修改意见，就应当按竣工结算文件结算工程款。
　　3、实际施工人的保护
　　根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷若干题目的解释》第26条规定：“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉人，人民法院应当受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承包责任。”这一规定的进步意义在于在没有合同关系的情况下，要求实际施工人所实施劳务的受益人，即建筑工程的发包人承担支付工程价款的法律责任，最大限度地体现了对实际施工人的保护。
　　4、拖欠工程款的利息计算
　　根据最高人民法院关于审理建筑工程案件若干题目的解释第17条：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行同期同类贷款利息计息。”同时该解释第18条规定了利息计付的时间：“利息从应付工程价款之日计算。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为付款时间：(一)建筑工程已实际交付的，为交付之日;(二)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;(三)建筑工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。”
另外，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律题目的解释》中还有其他一些条款也是施工企业应当学习和领会的，比如说“黑白合同”的效力、无效合同的处理、代垫资题目、工程量的确定、工程质量认定等等，这些规定都与建筑工程施工企业的亲身利益息息相关，是施工企业必须留意学习和领会的。
　　认真做好工程签证，加强工程索赔
　　“低中标、勤签证、高索赔”是破解低价中标的钥匙。根据国际贯例，签证一般能占到工程总造价的7%，而我国建筑商的签证只占到工程总造价的3%，从这一意义上讲施工企业作好工程签证工作势在必行。工程签证的主要情形有：开工延期、图纸延误、工期延误、合同价款调整、工程量确认等等。签证是一六艺术，应从以下几个方面着手：运用现代公关技巧进行签证;在双方关系比较融洽时提出签证;在对方项目经理心情比较好的时候进行签证;签证内容具体明确，否则就即是没签;要有权签字人签收，最好是盖章。
工程索赔是指在建筑商合同履行过程中，即按照发包人的指令和通知进进施工现场后，一旦碰到不具备开工条件、工程量增加、设计变更、工期延误、以及合同约定的可以调整单价的材料价格上涨等，在发包人拒尽签证的情况下，承包人进行的工程索赔程序。施工企业在进行工程索赔时，应把握三个题目：一是工程索赔是在发包方不同意签证或不完全签订的情况下进行;二是在双方约定的期限内进行;三是索赔要有确凿、充分的证据。
　　防范不按约定付款及异常收款现象
　　建筑企业工程款收取，是按月度形象进度工作量完成后，向业主收取的，这样的收款方式，能保证正常的组织施工与工程进度。但是在目前的建筑工程市场上，一些建筑单位往往采用“异常”收款方式来承诺工程款回收方式，所谓异常收款是指不按月度完成工程形象进度工作量收取工程款的资金结算方式。异常收款承诺按工程某部位完成后收款、按建设单位要求到其指定银行办理委托贷款或以存吸贷、参建业主的物业、以货币资金向建设单位预先支付履约保证金、为业主贷款提供信用担保、为业主的采购设备及置地等提供支付担保、为业主办理非本项目范围内的收支行为等。异常收款条件下的经营风险是显而易见的，但施工企业为了谋求工程中标，迫于无奈，只得答应建设单位的苛刻要求，一旦建设单位的建设项目后续资金张罗发生困难，经营不善或房地产项目销售不畅等，施工企业将承担工程施工投进和履约保证金不能按约回收等连带责任风险。
对于上述情况，对业主的履约能力要及时分析，采用相应的自我保护措施。首先，应放慢施工进度，对后续资金明显不落实的则应果断停工。资金碰到临时困难，如垫资继续施工，则应双方友好协商，要求建设方对已欠资金提供第三方担保。无法提供的，施工企业应选择接受由建设单位提供实物抵押的作法。与此同时，对拖欠款较大的房产开发项目还应不失时机地采取法律措施，实行诉讼保全，以防止其在施工企业不知情的情况下，将建筑项目抵押给第三者，对风险度高的项目，采取法律诉讼手段也是最后的选择。
24小时排行您好；公司欠我37万的工程款不给我，还逼迫我写下了给我钱的-免费法律咨询-中顾法律网
品效营销：中顾总机
当前位置： &
& 您好；公司欠我37万的工程款不给我，还逼迫我写下了给我钱的...
中顾法律网投诉平台
中顾法律网致力于为用户提供健康和谐的网络交流平台
您好；公司欠我37万的工程款不给我，还逼迫我写下了给我钱的...
用户：hhk7***
| 甘肃-兰州 | 发布： 21:10:20
您好；公司欠我37万的工程款不给我，还逼迫我写下了给我钱的保证书，我该怎么办？
登录中顾法律网会员注册
登录回复咨询可查看联系方式！请勿灌水，否则将取消查看权限！
(咨询请说明来自中顾法律网)
已帮助27797人
你好，什么内容呢，说清楚一些的。
您还可以输入1000个字符
相关法律问题
0位律师解答
0位律师解答
1位律师解答
1位律师解答
0位律师解答
相关法律法规
颁布日期：
颁布日期：
颁布日期：
颁布日期：
颁布日期：
专业律师推荐
同城专长律师
国家信息产业部备案 鲁ICP备号 【济南市公安局网警支队备案：20】
版权所有：济南中顾法商网络科技股份有限公司一个公司拖欠我的工程款马上两年了，公司现在不拿钱出来支付，该怎么办呢？ - 知乎4被浏览344分享邀请回答0添加评论分享收藏感谢收起0添加评论分享收藏感谢收起装修工程做完了，但是工程款一直拖欠不给，怎么处理？ - 110网免费法律咨询
您的位置：
&& 查看咨询 　　　　　　　今日活跃律师： &&&&&&&&&&
该问题已关闭
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
装修工程做完了，但是工程款一直拖欠不给，怎么处理？
广东－深圳&06-06 13:45&&悬赏 0&&发布者:ask201…… & 回答:(15)
装修工程做完了，但是工程款一直拖欠不给，怎么处理？
您也有法律问题？ 您可以 发布咨询，我们的律师随时在线为您服务
[陕西-西安]
回复时间：
协商不成，可以起诉。
[广东-深圳]
回复时间：
尽快起诉追讨，如需帮忙可以我联系。
[安徽-合肥]
回复时间：
起诉解决。
[广东-深圳]
回复时间：
你好!协商不成建议起诉处理
[广东-深圳]
回复时间：
建议向法院起诉追讨
[广东-深圳]
回复时间：
收集证据后，起诉追讨。
[广东-深圳]
回复时间：
收集证据起诉对方，如下帮助电话联系。
[广东-深圳]
回复时间：
你好，尽快起诉追讨
[广东-深圳]
回复时间：
收集整理手头证据，可起诉解决。
[广东-深圳]
回复时间：
你好，建议协商解决。协商不成可以收集证据，直接到法院起诉维权。
[广东-广州]
回复时间：
收集证据到法院起诉
[广东-深圳]
回复时间：
你好！收集证据可向法院起诉追讨。
[广东-深圳]
171179积分
回复时间：
收集相关证据向法院起诉
[广东-深圳]
回复时间：
久拖工程款不支付的。可能出现的风险有，时间久了，可能什么都没有了。既然协商不成，建议及时走法律程序，去当地法院起诉解决。
[广东-深圳]
回复时间：
您好，建议尽早收集证据向法院起诉解决，工程有没有竣工验收和结算，具体情况可以电话联系我帮您进一步分析解答。
问题答案可能在这里 →
无锡推荐律师
最佳律师解答
(康治斌)()&
(张书正)()&
(专家何翠)()&
(徐荣康)()&
(陈铠楷)()&
(陈铠楷)()&
最新回复律师
人气：162681
北京 海淀区
人气：733168
北京 朝阳区
人气：115694
人气：455719
人气：1171122
北京 朝阳区
人气：63404

我要回帖

更多关于 拖欠工程款利息 的文章

 

随机推荐