您当前位置：&&&&&&&&&
新塘镇塘边村美丽乡村建设村道建设工程招标公告
新塘镇塘边村美丽乡村建设村道建设工程招标公告
来自：中国采招网（.cn/）
招标业主 招标代理
免费注册即可查看免费招标信息&& &&立即登录&&&&
咨询热线：010-
如果您已经是会员请先
施工总承包交易公告
& 根据增发改投[号批准，并且本工程具有资金证明，发包价达到穗纪字[2013]33号文规定的小额建设工程规模，广州市增城区新塘镇人民政府现对新塘镇塘边村美丽乡村建设项目村道建设工程施工总承包通过随机抽取（摇珠）方式，选定承包人。
一、工程名称：新塘镇塘边村美丽乡村建设项目村道建设工程
二、建设单位：广州市增城区新塘镇人民政府
&&& 联系人：马工&&&& 联系电话：
招标代理机构：广州海建工程咨询有限公司
&&& 联系人： 朱工&&&&& 联系电话：
&&& 设计单位：增城市城市室
&&& 监理单位：&&&&&&& /&&&&&&&
&&& 交易监督机构：广州市增城区交通局
&&& 投诉电话： 020-
三、建设地点：增城市新塘镇塘边村
四、项目编号：JX
五、项目概况 ：该项目总投资82万元；项目建设内容为实施村道建设工程，道路长170米、路面宽6米、人行道600平方米、绿化670平方米、硬底化220平方米，配套排水设施。（具体以图纸、工程量清单及相关资料为准）
&&& 六、承包内容、规模、发包价、承包方式、工期要求及保修期：
承包内容、规模：该项目总投资82万元；项目建设内容为实施村道建设工程，道路长170米、路面宽6米、人行道600平方米、绿化670平方米、硬底化220平方米，配套排水设施.（具体以图纸、工程量清单及相关资料为准）。
发包价：本项目发包价为人民币 元（其中：安全文明施工费人民币16921.95元；余泥渣土运输与排放费人民币18146.27元）。承包意向人填写的承包价及安全文明施工费、余泥渣土运输与排放费与以上金额不符的报名将被拒绝。
承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。
工期要求： 2015年 7 月30 日计划开工，施工总工期： 60日历天。
保修期：按照《建设工程质量管理条例》规定。
本项目采用工程量清单计价。承包意向人按建设单位公布的发包价及其工程量清单作为承包价及承包价的清单报价，并以此作为结算的依据。
七、资金来源：财政资金。
八、发布交易公告：从日23时59分至日23时59分。
注：交易公告发布时，同时发布施工图纸、发包价。发布交易公告的时间不得少于5个工作日。如建设单位需发布补充公告的，以最后发布的补充公告的时间起计算公告发布时间，若因此交易时间发生变化的，需在补充公告中明确说明。
八、网上报名时间及承包意向有效期：
1、网上报名时间：从日23时59分至日23时59分。
注：交易公告发布截止时间须与报名截止时间一致，报名结束后可进行摇珠。
2、承包意向有效期：90日历天（从报名截止之日记起）
十、摇珠时间及摇珠地点
1. 摇珠时间：日15时30分至日15时45分。
2. 摇珠地点：广州公共资源交易中心增城交易部开标01室（增城大道2号金河湾3栋108室）。
3. 摇珠时间是否有变化，请密切留意交易澄清或修改中的相关信息。
十一、承包意向人合格条件：
1、承包意向人在广州市公路工程施工类小额工程企业库（公路工程施工总承包资质A类）。
2、承包意向人具有承接本工程所需的公路工程施工总承包三级或以上级别施工总承包资质（注：施工总承包项目选择此项，若资质要求为入库企业的最低要求的，可省略此项）
&3、承包意向人拟担任本工程项目负责人的人员为公路工程专业二级或以上级别的注册建造师，或具备符合穗建筑[号文规定的小型项目负责人资质，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）（注：小型项目负责人专业以企业聘书上所聘专业为准，如聘书中未明确专业的，以小型项目负责人继续教育培训合格证中的专业为准。）（注：小型项目选择此项）。
4、专职安全人员须具有安全生产考核合格证（C类），项目负责人和安全员不为同一人。
5、投标人建立了企业诚信档案（A类IC卡），拟担任本工程项目负责人为本企业（IC卡）中的在册人员。（注：诚信档案（A类IC卡）应在有效期内）。
6、承包意向人按规定的格式及内容要求签署了《承包意向承诺及声明函》。
7、承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳1万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。
注：项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人。
未在交易公告第十条单列的合格条件，不作为承包意向人不合格的依据。
十二、摇珠结果将在广州公共资源交易中心网站公示，公开接受承包意向人的监督。
十三、报名成功参加摇珠的承包意向人不足3家为交易失败。建设单位应重新发布交易公告。
建设单位两次公告后，报名登记参加摇珠的承包意向人仍不足3家的，建设单位可在报名登记参加摇珠的承包意向人中随机抽取确定承包人。若无承包意向人报名，建设单位经集体讨论可从企业库中直接委托承包人。
十四、发包通知书发放前建设单位对承包候选人的资格进行审查。
十五、本工程根据国家和省有关计价规范设置发包价，承包意向人均应承诺按此价格承接本工程范围内的所有施工内容。
十六、潜在承包意向人或利害关系人对本交易公告有异议的，应在公告发布后三日内向建设单位书面提出。
异议受理部门： 广州市增城区新塘镇人民政府
异议受理电话：020-
地&&&&&&& 址：广东省广州市增城区府前路38号
十七、本公告在广州公共资源交易中心网站发布，本公告的修改、补充在广州公共资源交易中心网站发布。
十八、承包意向人在广州公共资源交易中心网站下载工程施工图纸及发包价（含工程量清单）。
十九、建设单位不集中组织踏勘现场，由承包意向人自行踏勘。现场详细地点：广东省广州市增城区府前路38号。自2015年 月&& 日起具备现场踏勘条件。
二十、建设单位须将交易公告报交易监督机构备案后，方可发布。
附件：& 1、承包意向承诺及声明函。
承 包 意 向 承 诺 及 声 明 函
致：广州市城乡建设委员会、广州市增城区交通运输局、广州市增城区新塘镇人民政府&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1.根据建设单位发布的&&&&&&&& 工程的交易公告，我方已详细审查了全部交易公告及有关附件，并无异议。
中国采招网]（.cn）
2.遵照《广州市小额建设工程交易管理办法》等有关规定，经研究交易文件的交易须知、合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单及其他有关文件后，我方承诺：
愿以人民币&&&&&&&&&&& （小写：￥&&&&& ）（其中：安全文明施工费人民币&&&&&&&&&& （小写：￥&&&&&& ）；余泥渣土运输与排放费人民币&&&&&&&&&& （小写：￥&&&&&& ））并按上述合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单等的要求承包上述工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。我方认同建设单位提供的工程量清单即为我方报价所对应的工程量清单，结算时综合单价及措施费、规费费率均不予调整。若出现工程变更，我方将依照相关工程变更管理办法及程序办理。
3.我方同意承包意向在交易须知规定的交易有效期内有效，在此期间内我方的承包意向有可能被建设单位接纳，获得承包资格，我方将受此约束。若建设单位需延长交易有效期的，我方同意延长。如果在交易有效期内撤回交易意向或放弃承包资格不予贵方签订合同的，建设单位有权要求我方对造成的损失进行赔偿。
4. 如果我方获得承包资格，我方保证按交易须知中规定的工期，完成并移交本工程，质量标准达到交易须知中的要求。
5．如果我方获得承包资格，我方将实行项目经理负责制，我方拟委派的项目负责人为&&&&&&& ，项目负责人与安全员不为同一人，拟委派的安全员为&&&&& ，并按建设单位要求配备项目管理班子。如未经建设单位同意更换项目班子成员，建设单位有权取消我公司的承包资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。
6. 我方理解贵方将不受任何我方报名的约束。
7.如果我方获得承包资格，我方将按照规定递交由建设单位认可、并在交易须知中规定金额的履约保函或保证金。
8.除非另外达成协议并生效，建设单位的工程发包通知书和本报名资料、交易文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
9.如果我方获得承包资格，我方将编制详细的施工组织设计，并报经监理单位或建设单位审批后实施。
10. 我方就参加本项目交易工作，作出以下郑重声明：
（1）本公司保证报名及其后提供的一切材料都是真实的。
（2）本公司保证在本项目交易中不给其他单位挂靠，不出让交易资格，不向建设单位行贿。
（3）本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在报名资料核对截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在报名资料核对截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。
（4）严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定。选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受通报批评，记录不良行为。
（5）本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、交易文件编写、监理工作；本公司与承担本交易项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。
（6）本公司承诺：获得承包资格后按照《广州市建筑工程劳务分包管理办法（试行）》（穗建筑〔号）的规定发包劳务或使用自有劳务队伍。
11.本公司充分理解招标文件的规则，充分考虑了如有其他承包意向人资格变动对摇珠结果产生影响的风险，本公司仍将接受此次摇珠结果。
本公司违反上述承诺和声明的事实，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿退出广州市公路工程施工类小额工程企业库。
承包意向人企业公章：&&&&&&&&&&&&
法定代表人：&&&&&&& （签名或盖章）&&&&&&&&&&&&
日期：&&& 年& 月& 日
供应商服务
供应信息发布
采购商服务
手机客户端
微信公众号
，即可查看免费招标信息
法人/总经理
招投标负责人（招投标办）
销售人员（业务部）
后勤人员（行政部）
我同意接受网站《用户服务条款》
客户咨询：010-
，即可查看免费招标信息
客户咨询：010-
，优先匹配项目，提高中标率！
电子邮箱：
填写您所关注的产品关键词分，以便我们将优质招标、项目及是发送至您的邮箱。您当前位置：&&&&&&&&&
秀全街岐山村东社美丽乡村建设村道硬底化建设招标公告
秀全街岐山村东社美丽乡村建设村道硬底化建设招标公告
来自：中国采招网（.cn/）
招标业主 招标代理
免费注册即可查看免费招标信息&& &&立即登录&&&&
咨询热线：010-
如果您已经是会员请先
& 根据相关文件批准，并且本工程具有资金证明，发包价达到穗纪字[2013]33号文规定的小额建设工程规模，广州市花都区人民政府秀全街道办事处现对秀全街岐山村东社美丽乡村建设村道硬底化建设施工总承包通过随机抽取（摇珠）方式，选定承包人。
一、工程名称：秀全街岐山村东社美丽乡村建设村道硬底化建设
二、建设单位：广州市花都区人民政府秀全街道办事处
&&& 联系人：周先生&&&& 联系电话：
招标代理机构：广州市南悦工程顾问有限公司
&&& 联系人： 朱工&&&&& 联系电话：
&&& 设计单位：广州博厦建筑设计研究院有限公司
&&& 监理单位：&&&&&&& /&&&&&&&
&&& 交易监督机构：广州市花都区人民政府秀全街道办事处
&&& 投诉电话：020-
三、建设地点：广州市花都区秀全街岐山村
四、项目概况：秀全街岐山村东社美丽乡村建设村道硬底化建设
&&& 五、承包内容、规模、发包价、承包方式、工期要求及保修期：
【项目编号：JX 】、【承包内容、规模和发包价】。包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。承包内容：包括施工图纸范围内的道路硬底化工程（详见工程量清单及施工图纸）。工程规模：村道路硬底化总长148.5m,宽4.5m。发包价为：元，其中安全文明施工费为4747.48元, 余泥渣土与排放费为7541.19元。
工期要求： 2015年&&& 月&&&& 日计划开工，施工总工期：60日历天。
保修期：按照《建设工程质量管理条例》规定。
本项目采用工程量清单计价。承包意向人按建设单位公布的发包价及其工程量清单作为承包价及承包价的清单报价，并以此作为结算的依据。
六、资金来源：财政资金
七、发布交易公告：从日至日23时59分。
注：交易公告发布时，同时发布施工图纸、发包价。发布交易公告的时间不得少于5个工作日。如建设单位需发布补充公告的，以最后发布的补充公告的时间起计算公告发布时间，若因此交易时间发生变化的，需在补充公告中明确说明。
八、网上报名时间及承包意向有效期：
1、网上报名时间：从日至日23时59分。&
注：交易公告发布截止时间须与报名截止时间一致，报名结束后可进行摇珠。
2、承包意向有效期：60日历天（从报名截止之日记起）
九、摇珠时间及摇珠地点
1. 摇珠时间：日15时00分。
2. 摇珠地点：广州公共资源交易中心花都交易部。
3. 摇珠时间是否有变化，请密切留意交易澄清或修改中的相关信息。
十、承包意向人合格条件：
1、承包意向人在广州市市政公用工程施工总承包小额工程企业库中。
2、（1）承包意向人具有承接本工程所需的市政公用工程施工总承包叁级或以上级别施工总承包资质（注：施工总承包项目选择此项，若资质要求为入库企业的最低要求的，可省略此项）
3、承包意向人拟担任本工程项目负责人的人员为市政公用工程专业二级或以上级别的注册建造师，或具备符合穗建筑[号文规定的公路与市政公用工程专业小型项目负责人资质，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）（注：小型项目负责人专业以企业聘书上所聘专业为准，如聘书中未明确专业的，以小型项目负责人继续教育培训合格证中的专业为准。）（注：小型项目选择此项）。
4、专职安全人员须具有安全生产考核合格证（C类），项目负责人和安全员不为同一人。
5、投标人建立了企业诚信档案（A类IC卡），拟担任本工程项目负责人为本企业（IC卡）中的在册人员。（注：诚信档案（A类IC卡）应在有效期内）。
6、承包意向人按规定的格式及内容要求签署了《承包意向承诺及声明函》。
7、承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳0.35万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。
注：项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人。
中国 采招网!（.cn）
未在交易公告第十条单列的合格条件，不作为承包意向人不合格的依据。
十一、摇珠结果将在广州公共资源交易中心网站公示，公开接受承包意向人的监督。
十二、报名成功参加摇珠的承包意向人不足3家为交易失败。建设单位应重新发布交易公告。
建设单位两次公告后，报名登记参加摇珠的承包意向人仍不足3家的，建设单位可在报名登记参加摇珠的承包意向人中随机抽取确定承包人。若无承包意向人报名，建设单位经集体讨论可从企业库中直接委托承包人。
十三、发包通知书发放前建设单位对承包候选人的资格进行审查。
十四、本工程根据国家和省有关计价规范设置发包价，承包意向人均应承诺按此价格承接本工程范围内的所有施工内容。
十五、潜在承包意向人或利害关系人对本交易公告有异议的，应在公告发布后三日内向建设单位书面提出。
异议受理部门：广州市花都区人民政府秀全街道办事处
异议受理电话：020-
地&&&&&&& 址：广州市花都区车城大道1号
十六、本公告在广州公共资源交易中心网站发布，本公告的修改、补充在广州公共资源交易中心网站发布。
十七、承包意向人在广州公共资源交易中心网站下载工程施工图纸及发包价（含工程量清单）。
十八、建设单位不集中组织踏勘现场，由承包意向人自行踏勘。现场详细地点：广州市花都区秀全街岐山村。自& 年& 月&& 日起具备现场踏勘条件。
十九、建设单位须将交易公告报交易监督机构备案后，方可发布。
附件：& 1、承包意向承诺及声明函。
广州市花都区人民政府秀全街道办事处
广州市南悦工程顾问有限公司
2015年& 月&& 日
承 包 意 向 承 诺 及 声 明 函
致：广州市花都区人民政府秀全街道办事处&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1.根据建设单位发布的&&&&&&&& 工程的交易公告，我方已详细审查了全部交易公告及有关附件，并无异议。
2.遵照《广州市小额建设工程交易管理办法》等有关规定，经研究交易文件的交易须知、合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单及其他有关文件后，我方承诺：
愿以人民币&&&&&&&&&& （小写：￥&&&&&& ）（其中：安全文明施工费人民币&&&&&&&&&& （小写：￥&&&&&& ）；余泥渣土运输与排放费人民币&&&&&&&&&& （小写：￥&&&&&& ））并按上述合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单等的要求承包上述工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。我方认同建设单位提供的工程量清单即为我方报价所对应的工程量清单，结算时综合单价及措施费、规费费率均不予调整。若出现工程变更，我方将依照相关工程变更管理办法及程序办理。
3.我方同意承包意向在交易须知规定的交易有效期内有效，在此期间内我方的承包意向有可能被建设单位接纳，获得承包资格，我方将受此约束。若建设单位需延长交易有效期的，我方同意延长。如果在交易有效期内撤回交易意向或放弃承包资格不予贵方签订合同的，建设单位有权要求我方对造成的损失进行赔偿。
4. 如果我方获得承包资格，我方保证按交易须知中规定的工期，完成并移交本工程，质量标准达到交易须知中的要求。
5．如果我方获得承包资格，我方将实行项目经理负责制，我方拟委派的项目负责人为&&&&&&& ，项目负责人与安全员不为同一人，拟委派的安全员为&&&&& ，并按建设单位要求配备项目管理班子。如未经建设单位同意更换项目班子成员，建设单位有权取消我公司的承包资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。
6. 我方理解贵方将不受任何我方报名的约束。
7.如果我方获得承包资格，我方将按照规定递交由建设单位认可、并在交易须知中规定金额的履约保函或保证金。
8.除非另外达成协议并生效，建设单位的工程发包通知书和本报名资料、交易文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
9.如果我方获得承包资格，我方将编制详细的施工组织设计，并报经监理单位或建设单位审批后实施。
10. 我方就参加本项目交易工作，作出以下郑重声明：
（1）本公司保证报名及其后提供的一切材料都是真实的。
（2）本公司保证在本项目交易中不给其他单位挂靠，不出让交易资格，不向建设单位行贿。
（3）本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在报名资料核对截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在报名资料核对截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。
（4）严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定。选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受通报批评，记录不良行为。
（5）本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、交易文件编写、监理工作；本公司与承担本交易项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。
（6）本公司承诺：获得承包资格后按照《广州市建筑工程劳务分包管理办法（试行）》（穗建筑〔号）的规定发包劳务或使用自有劳务队伍。
11.本公司充分理解招标文件的规则，充分考虑了如有其他承包意向人资格变动对摇珠结果产生影响的风险，本公司仍将接受此次摇珠结果。
本公司违反上述承诺和声明的事实，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿退出广州市市政公用工程施工总承包小额工程企业库。
承包意向人企业公章：&&&&&&&&&&&&
法定代表人：&&&&&&& （签名或盖章）
日期：&&& 年& 月& 日
发包人声明.pdf
3.交易公告新.doc
4.交易文件新.doc
招标控制价.pdf
秀全街歧山村东社美丽乡村建设村容村貌整治图纸.rar
招标控制价.zip
供应商服务
供应信息发布
采购商服务
手机客户端
微信公众号
，即可查看免费招标信息
法人/总经理
招投标负责人（招投标办）
销售人员（业务部）
后勤人员（行政部）
我同意接受网站《用户服务条款》
客户咨询：010-
，即可查看免费招标信息
客户咨询：010-
，优先匹配项目，提高中标率！
电子邮箱：
填写您所关注的产品关键词分，以便我们将优质招标、项目及是发送至您的邮箱。 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙，什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
城中村改造建设规划、土地、建设手续办理程序
下载积分：1000
内容提示：城中村改造建设规划、土地、建设手续办理程序
文档格式：DOC|
浏览次数：3|
上传日期： 02:08:09|
文档星级：
该用户还上传了这些文档
城中村改造建设规划、土地、建设手续办理程序
官方公共微信西乡塘区石埠街道办事处-主要工作动态-市领导莅临石埠街道忠良村忠良屯检查指导综合示范村建设工作
西乡塘区石埠街道办事处
西乡塘区石埠街道办事处
当前位置： >
市领导莅临石埠街道忠良村忠良屯检查指导综合示范村建设工作
西乡塘区石埠街道办事处
&&市领导莅临石埠街道忠良村忠良屯检查指导综合示范村建设工作
&&&&&& 4月30日，市委、市政府对忠良屯综合示范村建设高度重视，派出了以市委政策研究室（市委深化改革办）副主任梁智忠为队长的一行4人的检查指导组，对我城区忠良屯综合示范村建设工作进行了深入细致的现场指导，推动示范村建设工作的再提速、再升温、再发力。西乡塘区政府区长廖伟福等城区部门领导进行了陪同。
&&&&&& 当天上午，指导组对忠良屯综合示范村池塘清淤、池塘护坡、水体综合治理及景观桥、忠良屯农家乐的建设和旧房改造情况进行现场指导。看了忠良屯的建设情况后指导组对忠良屯综合示范村建设充满信心，认为城区对建设工作高度重视，建设工作成效明显。梁智忠副主任针对忠良屯综合示范村建设工作，指出：一是各部门认真履行职责，做好服务；二是示范村建设软件硬件两手抓，两手都要狠，严格按照规划和时间节点推进；三是做好信息互通，遇到问题及时反馈。
&&&&&& 廖伟福区长对综合示范村建设工作提出要求：一是各部门高度重视，必须严格按照工期倒排，加快各个项目的建设速度；二是强调综合示范村建设的生态、文态、形态、业态、发展模式五个&美&的协调发展，同心同德共建&美丽南方&五彩忠良&；三是完善农村设施用地的审批等相关手续。
下一篇：&>>